Sezione Seconda Civile — Anno 2023

Un'impresa edile chiedeva il pagamento del saldo per alcuni lavori di ristrutturazione. Il committente si opponeva contestando vizi e incompletezze. La Corte d'appello riconosceva solo parzialmente il credito dell'impresa, escludendo l'avvenuta accettazione dell'opera da parte del committente, visti i ripetuti sopralluoghi con contestazioni. L'impresa ricorreva in Cassazione, sostenendo che il silenzio del committente equivalesse a un'accettazione tacita. La Suprema Corte ha rigettato il ricorso, confermando che non vi è stata alcuna accettazione dell'opera. I giudici hanno chiarito che i sopralluoghi effettuati dal committente per contestare i vizi escludono qualsiasi approvazione tacita dei lavori. Di conseguenza, l'impresa non ha diritto all'intero saldo richiesto.

Un avvocato ha richiesto la liquidazione del proprio compenso professionale per l'attività svolta in favore di una cliente ammessa al patrocinio a spese dello Stato. Il tribunale ha accolto la domanda ma ha disposto la compensazione delle spese di lite tra le parti, motivando la scelta con formule generiche come la "peculiarità della vicenda" e valorizzando la mancata costituzione del Ministero. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del professionista, stabilendo che la compensazione delle spese di lite richiede gravi ed eccezionali ragioni che devono essere indicate in modo specifico e non con clausole di stile. La contumacia della controparte non esclude la sua soccombenza né giustifica la compensazione. La decisione è stata cassata con rinvio.

Una condomina ha impugnato la delibera dell'assemblea condominiale contestando il criterio di ripartizione delle spese di riscaldamento. La condomina sosteneva che l'amministratore avesse applicato tabelle millesimali errate o non approvate. La Corte d'Appello ha rigettato la domanda evidenziando che l'applicazione delle tabelle contestate era in realtà più favorevole alla condomina rispetto a quelle da lei invocate. Di conseguenza, mancava un concreto danno economico. La Corte di Cassazione ha confermato questa decisione, dichiarando inammissibile il ricorso per carenza di interesse. La Suprema Corte ha chiarito che l'impugnazione delibera condominiale richiede un interesse ad agire concreto, che non sussiste se il condomino non subisce alcun pregiudizio economico dalla decisione assembleare. La ricorrente è stata condannata a pagare le spese di giudizio.

Un Avvocato, dopo aver svolto l'attività di difensore d'ufficio, ha proposto opposizione contro il rigetto della propria istanza di liquidazione del compenso. Il Tribunale ha accolto l'opposizione ma ha disposto la compensazione delle spese di lite con la generica formula "si ritiene opportuno". L'Avvocato ha fatto ricorso in Cassazione denunciando la violazione delle regole sulla ripartizione delle spese. La Suprema Corte ha accolto il ricorso, stabilendo che la compensazione delle spese di lite richiede l'esplicita indicazione di gravi ed eccezionali ragioni. Una motivazione puramente di stile o apparente rende nullo il provvedimento. La causa è stata rinviata al Tribunale per una nuova decisione.

Un erede ha promosso un giudizio per ottenere il pagamento di somme spettanti al padre defunto a titolo di legato. Dopo che la Corte d'Appello ha dichiarato inammissibile il suo gravame, l'erede ha proposto ricorso in Cassazione. Nelle more del giudizio di legittimità, le parti hanno raggiunto un accordo transattivo stragiudiziale per risolvere la controversia. Di conseguenza, il ricorrente ha presentato formale rinuncia al ricorso per cassazione, accettata e sottoscritta anche dalle controparti. La Corte di Cassazione, verificata la regolarità dell'atto firmato dalle parti e dai loro difensori muniti di idonei poteri, ha dichiarato l'estinzione del giudizio senza pronunciare condanne sulle spese di lite.

Un consorzio di imprese (L'Appaltatore) ha richiesto il risarcimento dei danni al Committente pubblico per un ritardo di oltre sette anni nell'esecuzione del collaudo finale di alcune opere ferroviarie. Il Committente ha eccepito che il ritardo era dovuto ai gravi vizi riscontrati in molti impianti e che la richiesta risarcitoria era tardiva. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'Appaltatore. I giudici hanno stabilito che la riserva negli appalti pubblici deve essere iscritta immediatamente nel registro di contabilità non appena il danno è percepibile, senza attendere la fine dei lavori. Inoltre, il Committente ha il diritto di rifiutare la consegna dell'intera opera se vi sono gravi difetti in singoli impianti, anche se altre parti sono state completate correttamente. L'Appaltatore perde definitivamente la causa e deve pagare le spese di giudizio.

Tre cittadini ottengono un indennizzo per la durata irragionevole di un processo. Tuttavia, sorge una controversia sulla liquidazione delle spese legali. La Corte d'Appello decide per la compensazione delle spese di lite nel giudizio di riassunzione, senza fornire alcuna motivazione. I cittadini ricorrono in Cassazione. La Suprema Corte accoglie il ricorso, stabilendo che la compensazione delle spese di lite richiede sempre una motivazione esplicita basata su presupposti di legge (come la soccombenza reciproca o gravi ragioni). Di conseguenza, la Cassazione decide nel merito condannando il Ministero della Giustizia a pagare interamente le spese legali dei cittadini per la fase di riassunzione e per il giudizio di legittimità.

Un committente si oppone al decreto ingiuntivo di un'impresa per lavori di ristrutturazione. Il tribunale revoca il decreto, ma la Corte d'Appello condanna il committente a pagare una somma residua. Il committente ricorre in Cassazione, sostenendo che i giudici abbiano violato il valore probatorio della quietanza. Egli pretendeva di sommare due ricevute di pagamento, mentre i giudici hanno accertato che la seconda quietanza era solo riepilogativa della prima. La Corte di Cassazione rigetta il ricorso, confermando che la valutazione complessiva delle prove (tra cui diffide e querele dello stesso committente) dimostra che il pagamento non era doppio. Il committente perde la causa e deve pagare le spese processuali.

Un'azienda vinicola è stata sanzionata dal Ministero con una multa di 2.582 euro e la chiusura dell'impianto per otto mesi, a causa dell'introduzione illecita di uva da tavola nello stabilimento. L'azienda ha contestato il provvedimento, sostenendo che le due violazioni accertate in tempi ravvicinati facessero parte di un unico disegno e che non vi fosse una vera e propria reiterazione dell'illecito amministrativo. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. I giudici hanno chiarito che la programmazione unitaria di più violazioni ravvicinate esclude solo l'effetto aggravante della recidiva, ma non consente di unificare le sanzioni. Di conseguenza, l'azienda deve subire il cumulo delle sanzioni per ciascuna condotta autonoma, confermando la legittimità della chiusura dell'impianto e della sanzione pecuniaria.

Un diportista riceve una sanzione per aver superato i limiti di velocità in laguna a Venezia con la propria imbarcazione. Il Tribunale annulla la multa applicando per analogia il Codice della strada, che impone la preventiva segnalazione del telelaser. Il Ministero propone ricorso. La Corte di Cassazione accoglie il ricorso del Ministero, stabilendo che le norme stradali non si applicano alla navigazione acquea. Il Codice della navigazione è una legge speciale che esclude l'analogia con altre leggi speciali come il Codice della strada. Di conseguenza, la sanzione per il superamento dei limiti di velocità in laguna è valida anche senza preavviso della postazione di controllo. La sentenza viene cassata con rinvio.

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del Ministero delle Infrastrutture contro l'annullamento di una sanzione per eccesso di velocità inflitta a una società di trasporti lagunari. Il Tribunale aveva annullato la multa ritenendo che l'amministrazione dovesse provare, oltre alla taratura dell'autovelox, anche una distinta verifica di funzionalità periodica e indicarla nel verbale. I giudici di legittimità hanno invece stabilito che la produzione del certificato di taratura rilasciato da un centro accreditato è sufficiente a dimostrare il corretto funzionamento dello strumento. Non è richiesta una separata prova di funzionalità né la menzione del certificato nel verbale di contestazione.

Due comproprietari si sono opposti a un decreto ingiuntivo per spese condominiali non pagate, sostenendo la nullità delibera condominiale poiché i lavori approvati riguardavano balconi di proprietà esclusiva e non parti comuni. Il Tribunale ha revocato il decreto per un pagamento parziale ma ha condannato i proprietari al pagamento del residuo. La Corte d'Appello ha confermato la decisione, condannandoli anche per lite temeraria a causa della genericità delle contestazioni. La Corte di Cassazione ha rigettato definitivamente il ricorso dei condomini. La Suprema Corte ha chiarito che la nullità delibera condominiale non può essere sollevata in modo generico o per la prima volta in appello senza prove precise. I ricorrenti perdono la causa e devono pagare le spese legali e una sanzione per aver agito con colpa grave.

Il proprietario di un motoveicolo riceveva sanzioni amministrative perché un terzo circolava con il mezzo senza assicurazione, carta di circolazione e patente idonea. Il proprietario si opponeva, sostenendo di aver consegnato il mezzo a un'officina con procura a vendere. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, confermando la responsabilità solidale del proprietario. Per escludere tale responsabilità, non basta dimostrare la consegna del veicolo a un professionista per la vendita, ma occorre provare di aver adottato cautele concrete e specifiche per impedire l'effettiva circolazione del mezzo.

Un'azienda venditrice ha ottenuto un decreto ingiuntivo per fatture non pagate relative a una fornitura di merci. L'azienda acquirente ha proposto opposizione, eccependo l'incompetenza del tribunale del venditore a favore di quello della propria sede. Il tribunale di merito ha accolto l'eccezione, ma la Corte di Cassazione ha ribaltato la decisione. La Suprema Corte ha chiarito che, in caso di vendita di beni mobili e successivo inadempimento del compratore, la competenza territoriale per inadempimento spetta al giudice del domicilio del venditore. Questo perché si applica la norma speciale sulla vendita (art. 1498 c.c.) e non quella generale sulle obbligazioni. Di conseguenza, la Cassazione ha dichiarato la competenza del tribunale del venditore, dove la causa dovrà essere riassunta.

Una coppia di coniugi ha impugnato per Cassazione la sentenza che dichiarava la simulazione assoluta della vendita di un immobile, operazione ritenuta fittizia per sottrarre il bene alla garanzia della banca creditrice. La Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso originario perché i coniugi non avevano contestato tutte le ragioni della decisione d'appello. La coppia ha quindi proposto una domanda di revocazione per errore di fatto, sostenendo che i giudici avessero ignorato la prova di un bonifico bancario. La Suprema Corte ha dichiarato inammissibile anche questo ricorso. I giudici hanno chiarito che la precedente decisione non derivava da una svista materiale, ma da una valutazione giuridica dei motivi di ricorso. Di conseguenza, la vendita dell'immobile resta definitivamente nulla e la coppia deve pagare una sanzione pecuniaria pari al doppio del contributo unificato.

Un'impresa edile ottiene dal Tribunale di Vicenza un decreto ingiuntivo contro una società committente per lavori edili non pagati. La società si oppone, sostenendo che il tribunale competente sia quello di Avellino. Il contratto originario prevedeva il tribunale di Vicenza come foro competente esclusivo, ma un accordo successivo indicava genericamente Avellino come foro competente. Il Tribunale di Vicenza si dichiara incompetente, ritenendo che il secondo accordo avesse sostituito il primo. La Corte di Cassazione accoglie il ricorso dell'impresa edile, stabilendo che un foro competente esclusivo non può essere desunto da semplici presunzioni, ma richiede una pattuizione espressa e univoca. Poiché il secondo accordo non specificava l'esclusività, i due fori sono diventati alternativi e la scelta di Vicenza da parte del creditore è legittima.

Una comproprietaria ha impugnato la divisione giudiziale di un immobile di famiglia, contestando l'assegnazione delle porzioni del sottotetto e l'addebito totale delle spese processuali e di perizia. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. I giudici hanno confermato la validità della divisione basata sullo stato di fatto, poiché la contestazione sul sorteggio era ormai preclusa da una precedente sentenza non impugnata sul punto. Inoltre, la Suprema Corte ha stabilito che le spese di giudizio e di consulenza tecnica d'ufficio possono gravare interamente su un solo condividente se questi, con le sue pretese infondate e la sua condotta ostruzionistica, ha costretto gli altri a una lite giudiziaria evitabile. La ricorrente ha perso la causa e deve pagare tutte le spese.

Un cittadino chiedeva l'usucapione abbreviata di un fondo rustico, sostenendo di averlo ricevuto tramite un contratto preliminare con consegna anticipata. L'ente pubblico proprietario si opponeva, evidenziando che il precedente acquirente non aveva mai completato l'acquisto. Sia il Tribunale che la Corte d'Appello respingevano la richiesta del cittadino. La Corte di Cassazione ha confermato queste decisioni, dichiarando il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che il contratto preliminare e usucapione non sono compatibili in questo scenario: la consegna anticipata del bene genera solo una detenzione qualificata e non il possesso necessario per usucapire, a meno che non venga dimostrata l'interversione del possesso. Il cittadino perde la causa e deve pagare le spese legali.

I comproprietari di un terreno hanno citato in giudizio il vicino per far dichiarare l'inesistenza di un diritto di passaggio sul loro fondo. La Corte d'Appello ha invece riconosciuto l'avvenuta usucapione della servitù di passaggio a favore del vicino, basandosi sulla presenza storica di una stradella in terra battuta utilizzata per oltre vent'anni e regolarmente mantenuta. I proprietari hanno proposto ricorso in Cassazione, contestando la valutazione delle prove e l'effettivo possesso del vicino. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che la Cassazione non può rivalutare i fatti e le prove già esaminati nei gradi precedenti, confermando così la decisione d'appello. Di conseguenza, i proprietari del terreno perdono la causa e devono rimborsare le spese legali agli eredi del vicino.

L'Appaltatrice ha richiesto la revocazione per errore di fatto di una sentenza d'appello, sostenendo che il giudice avesse sbagliato a collocare temporalmente le vendite di alcuni appartamenti. Secondo l'impresa, la corretta datazione avrebbe dimostrato l'avvenuta consegna dell'opera e la tardività della denuncia dei vizi da parte del Committente. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, confermando che l'errore del giudice non era decisivo. Altre prove documentali dimostravano infatti che l'opera non era stata completata a regola d'arte, rendendo irrilevante la data delle vendite parziali. L'Appaltatrice perde definitivamente la causa.