Art. 2697 Codice Civile — Anno 2026

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso di due società contro l'addebito dell'INPS per contributi non versati. L'ispezione aveva rivelato rimborsi chilometrici fittizi e il mancato rispetto dei contratti collettivi. La Corte ha chiarito che spetta al datore di lavoro dimostrare la veridicità delle trasferte per ottenere l'esenzione dalle tasse. Inoltre, il possesso del DURC non impedisce all'INPS di recuperare le agevolazioni se emergono irregolarità. Infine, la falsa o omessa dichiarazione dei dati all'ente previdenziale configura una vera e propria evasione contributiva, soggetta a sanzioni più severe, poiché si presume l'intento di nascondere i dati. Le società sono state condannate a pagare le spese di giudizio.

Un dottore commercialista, socio di uno studio associato, ha chiesto il Rimborso IRAP per le somme versate dal 2003 al 2007. Il professionista sosteneva che i redditi derivanti dalle cariche di sindaco e revisore contabile fossero esenti da imposta, in quanto frutto di attività individuale svolta senza un'autonoma organizzazione. L'Amministrazione Finanziaria ha negato il rimborso. La Corte di Cassazione ha rigettato definitivamente il ricorso del contribuente. I giudici hanno stabilito che chi richiede il Rimborso IRAP ha l'onere di dimostrare concretamente lo svolgimento dell'attività in forma isolata e l'assenza di una struttura organizzativa di supporto. Nel caso specifico, il professionista non ha fornito prove adeguate per separare l'attività individuale da quella dello studio associato.

Due cittadini ottengono un contributo pubblico per ristrutturare una chiesetta danneggiata dal terremoto. Successivamente, il Comune revoca il finanziamento e ne chiede la restituzione, sostenendo che i beneficiari non siano i veri proprietari dell'immobile. I cittadini si oppongono alla richiesta di restituzione. La Corte di Cassazione respinge il ricorso del Comune, stabilendo che l'onere della prova spetta all'amministrazione pubblica. È il Comune a dover dimostrare concretamente la mancanza di proprietà dei cittadini per giustificare la revoca del contributo, e non i cittadini a dover provare il contrario. Non essendo riuscito a fornire tale prova, il Comune perde la causa e deve rinunciare al recupero della somma.

Una lavoratrice ha impugnato un'ordinanza ingiunzione dell'Ispettorato del Lavoro, sostenendo che la notifica a mezzo posta del verbale di accertamento fosse nulla. L'atto era stato consegnato al padre e, secondo la ricorrente, mancava la prova dell'invio della raccomandata informativa (CAN). La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, confermando la validità della notifica. I giudici hanno chiarito che, in caso di consegna a un familiare, è sufficiente la prova della spedizione della raccomandata informativa, non servendo la prova della ricezione. Inoltre, opera la presunzione che il plico contenga l'atto indicato, spettando al destinatario dimostrare il contrario. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese e a sanzioni per lite temeraria.

I Clienti hanno proposto una querela di falso per contestare l'autenticità delle firme apposte su numerosi ordini finanziari gestiti dall'Istituto Bancario. Il Tribunale e la Corte d'Appello hanno dichiarato la falsità delle sottoscrizioni basandosi su una perizia grafologica. L'Istituto Bancario ha fatto ricorso in Cassazione, sostenendo l'inattendibilità della perizia in quanto eseguita parzialmente su fotocopie e lamentando una carenza di motivazione. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. I giudici hanno chiarito che l'esame grafologico su fotocopie è valido se gli originali sono indisponibili per cause non imputabili alla parte. Inoltre, la sentenza d'appello conteneva una motivazione logica e completa. L'Istituto Bancario perde la causa e viene condannato a pagare le spese processuali.

Una concessionaria autostradale ha impugnato l'avviso di accertamento per il pagamento del Canone unico patrimoniale richiesto per l'occupazione del suolo da parte di un cavalcavia. Il Comune sosteneva di essere proprietario della strada sottostante, una ex strada statale declassificata a seguito di una variante. I giudici di merito avevano dato ragione al Comune, ritenendo il trasferimento di proprietà automatico. La Corte di Cassazione ha invece accolto il ricorso della concessionaria. I giudici hanno stabilito che la declassificazione automatica di una strada non comporta il passaggio automatico della proprietà all'ente locale, essendo sempre necessario un formale provvedimento amministrativo di trasferimento. La sentenza d'appello è stata cassata con rinvio.

Una società assicurata ha richiesto l'indennizzo per il furto della propria auto di lusso, ma la compagnia assicurativa ha rifiutato il pagamento evidenziando anomalie nel racconto. Sia il Tribunale che la Corte d'Appello hanno respinto la domanda per mancanza di prove concrete sul furto. La Corte di Cassazione ha confermato la decisione, rigettando il ricorso dell'assicurato. I giudici hanno chiarito che l'onere della prova nel contratto di assicurazione spetta interamente all'assicurato, il quale deve dimostrare l'effettivo verificarsi del furto prima che l'assicuratore debba provare eventuali frodi o esclusioni. La semplice denuncia ai Carabinieri non basta a dimostrare la sottrazione del veicolo.

Un Committente affida a un Appaltatore la costruzione di un immobile, pattuendo una penale per il ritardo nell'appalto. Successivamente, il Committente richiede importanti varianti al progetto originario. A causa dei ritardi, il Committente chiede la risoluzione del contratto e il pagamento della penale. L'Appaltatore si oppone, chiedendo il saldo dei lavori eseguiti. La Corte di Cassazione conferma che la richiesta di rilevanti opere aggiuntive da parte del committente azzera il termine di consegna originario e la relativa penale, salvo diverso accordo scritto. Di conseguenza, il Committente perde la causa, non ha diritto alla penale e viene condannato a pagare il saldo dei lavori all'Appaltatore, oltre alle spese legali e a una sanzione per abuso del processo.

L'Azienda ha proposto una rendita per due immobili industriali tramite procedura DOCFA. L'Amministrazione Finanziaria ha proceduto alla rettifica rendita catastale, modificando la categoria proposta. I giudici di secondo grado hanno parzialmente accolto le ragioni dell'Azienda, ritenendo l'atto non motivato. La Corte di Cassazione ha invece accolto il ricorso dell'ufficio tributario. La Suprema Corte ha stabilito che, in caso di stima diretta, l'obbligo di motivazione è soddisfatto con l'indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita, senza necessità di un preventivo contraddittorio per i tributi non armonizzati. La sentenza d'appello è stata cassata, confermando la rendita rideterminata nel merito.

L'Amministrazione Finanziaria ha contestato a una società l'indebita deduzione di costi e detrazione IVA derivanti da operazioni di compravendita e successiva locazione finanziaria. L'Ufficio ha ritenuto che i contratti di leaseback nascondessero in realtà un finanziamento fittizio, data la sproporzione tra il prezzo di vendita degli immobili e il loro reale valore di mercato. Inoltre, ha contestato la deducibilità di costi legati a una clausola di rendimento minimo garantito per carenza del requisito di certezza. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso della società, confermando la legittimità dell'accertamento. I giudici hanno stabilito che l'anomalo aumento dei prezzi in un breve lasso di tempo costituisce un valido indizio di simulazione, rendendo parzialmente indeducibili i canoni e indetraibile l'IVA.

L'Amministrazione Finanziaria ha contestato a un'azienda italiana la deducibilità di spese per servizi fornite dalla capogruppo estera. La Corte di Cassazione ha confermato la legittimità dell'accertamento fiscale, rigettando il ricorso della società contribuente. I giudici hanno stabilito che, in tema di deducibilità costi infragruppo, non basta presentare il contratto e le fatture. L'azienda deve dimostrare l'effettiva utilità e il concreto vantaggio economico ricevuto da tali servizi (il cosiddetto "benefit test"). Poiché la società non ha fornito prove sufficienti sull'inerenza di queste spese, i costi sono stati considerati indeducibili. Di conseguenza, l'azienda perde la causa e deve pagare le imposte accertate oltre alle spese legali.

L'Amministrazione Finanziaria ha emesso una cartella di pagamento contro una Società Fallita per un presunto omesso versamento d'imposta. Il Curatore Fallimentare ha impugnato l'atto, sostenendo l'esistenza di un credito d'imposta precedente per cui era stato richiesto il rimborso IVA. La Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso del fisco. I giudici hanno chiarito che il diritto al rimborso era già stato accertato in un altro giudizio e che l'ufficio non aveva tempestivamente contestato l'esistenza del credito nel primo grado di giudizio. Di conseguenza, si applica il principio di non contestazione, che esonera il contribuente dall'onere della prova. Vince la Società Fallita.

L'Amministrazione Finanziaria ha emesso una cartella di pagamento contro la Curatela Fallimentare di una società per un presunto omesso versamento d'imposta. La Curatela ha contestato l'atto, sostenendo di avere un credito d'imposta maturato negli anni precedenti, per il quale aveva già chiesto il Rimborso IVA. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso dell'ufficio tributario. I giudici hanno chiarito che l'onere di provare i fatti costitutivi del credito grava sul contribuente solo se l'ufficio contesta specificamente tale credito fin dal primo grado. Poiché l'ente impositore non ha sollevato tempestivamente contestazioni specifiche sull'esistenza del credito, limitandosi a rilievi formali sulla mancata presentazione di alcune dichiarazioni annuali, il diritto al Rimborso IVA del contribuente deve considerarsi definitivamente confermato.

L'Agente ha richiesto l'ammissione al passivo fallimentare della società preponente per ottenere l'indennità di cessazione del rapporto di agenzia. Il Tribunale ha respinto la domanda per mancanza di prove sui requisiti dell'articolo 1751 del Codice Civile. L'Agente ha proposto ricorso in Cassazione, sostenendo di aver dimostrato un aumento del fatturato da tre a cinque milioni di euro. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che l'agente non ha fornito prove oggettive, avendo presentato solo prospetti riepilogativi compilati unilateralmente, senza specificare i nuovi clienti acquisiti o lo sviluppo degli affari con quelli già esistenti. La valutazione delle prove spetta esclusivamente al giudice di merito e non può essere riesaminata in sede di legittimità.

La Società Concessionaria ha chiesto la demolizione di una tettoia e di un fabbricato realizzati dal Proprietario a distanza inferiore ai 60 metri dall'autostrada. I giudici di merito hanno rigettato la domanda, ritenendo che spettasse alla Società dimostrare che le opere fossero successive al vincolo del 1961. La Corte di Cassazione ha ribaltato la decisione, stabilendo che la presenza di un'opera all'interno della fascia di rispetto autostradale fa presumere la sua illegittimità. Spetta quindi al privato dimostrare che la costruzione è anteriore alla nascita del vincolo di inedificabilità assoluta. La sentenza è stata cassata con rinvio alla Corte d'appello.

L'Agenzia delle Entrate ha contestato a una società l'indebita detrazione di IVA e deduzione di costi per operazioni soggettivamente inesistenti relative all'anno d'imposta 2012, basandosi su fatture emesse da una ditta apparentemente inattiva. La Corte di secondo grado aveva dato ragione alla contribuente, basandosi su documenti del 2008 e 2009 per dimostrare l'operatività della ditta emittente. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del Fisco, stabilendo che la valutazione delle prove presuntive deve concentrarsi specificamente sull'anno d'imposta contestato (2012) e non su periodi temporali diversi e non collegati. La sentenza è stata cassata con rinvio.

Due coniugi si oppongono al pagamento del ricevimento nuziale richiesto dalla titolare di un agriturismo, lamentando gravi disservizi tra cui un blackout elettrico e la cattiva disposizione dei tavoli. La titolare agisce in giudizio per ottenere il saldo, ma i giudici di merito respingono la richiesta. La Corte di Cassazione conferma la decisione, stabilendo che, a fronte dell'eccezione sollevata dai clienti, spetta alla ristoratrice l'onere di provare l'esatto adempimento del servizio. Nel caso del contratto di banqueting, che costituisce un contratto misto, non basta dimostrare che l'evento si sia tenuto o presentare un menù fotocopiato. È necessario fornire la prova positiva della regolarità e della qualità della prestazione offerta. Il ricorso della ristoratrice viene quindi rigettato, con condanna al pagamento delle spese processuali.

L'Amministrazione Finanziaria ha emesso un avviso di accertamento nei confronti di un contribuente che non aveva presentato la dichiarazione dei redditi. L'ufficio ha riscontrato versamenti bancari non giustificati per oltre quarantatremila euro. Il contribuente sosteneva che si trattasse di donazioni del fratello residente all'estero. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso del contribuente, confermando la legittimità dell'operato del fisco. La decisione ribadisce che, in caso di accertamento su conti correnti, spetta al cittadino fornire una prova analitica e documentale per superare la presunzione di imponibilità delle somme ricevute. In assenza di prove scritte sull'intenzione di donare, i versamenti vengono considerati redditi imponibili.

L'Agenzia delle Entrate ha notificato un avviso di accertamento a un contribuente, contestando bonifici periodici non dichiarati sul suo conto corrente nel 2016. L'ufficio ha qualificato tali somme come redditi imponibili. Il contribuente si è difeso sostenendo che si trattasse di aiuti economici inviati dal fratello residente all'estero. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso del contribuente, confermando che i prelievi e i versamenti bancari non giustificati fanno scattare la presunzione di tassabilità. In questi casi opera l'inversione dell'onere della prova: spetta al cittadino dimostrare, con prove precise e dettagliate, che le somme ricevute non sono tassabili o rappresentano semplici donazioni. Non bastano semplici giustificazioni generiche. Il contribuente perde definitivamente la causa e deve pagare le spese di giudizio.

Un lavoratore si rivolge a una sede sindacale per presentare una domanda di mobilità in deroga. A causa del mancato invio della richiesta alla Regione, il lavoratore perde il beneficio e chiede il risarcimento dei danni per violazione del contratto di mandato. Il tribunale e la corte d'appello condannano la sigla provinciale del sindacato. Tuttavia, la Cassazione accoglie il ricorso del sindacato: i giudici di merito hanno ignorato che lo stesso lavoratore aveva dichiarato di aver conferito il mandato a un'altra sigla autonoma, la quale aveva poi delegato la gestione operativa alla sigla provinciale. La Corte d'appello ha quindi violato le regole del processo pronunciandosi su fatti diversi da quelli allegati. La sentenza viene cassata con rinvio.