Art. 1375 Codice Civile — Anno 2026

Un giornalista ha citato in giudizio una nota emittente televisiva lamentando un presunto abuso del potere disciplinare e richiedendo il riconoscimento di mansioni superiori. Il lavoratore sosteneva di essere vittima di un intento persecutorio attuato attraverso sanzioni pretestuose e demansionamento. Sia il Tribunale che la Corte d'Appello hanno rigettato le domande, non ravvisando prove di condotte vessatorie. La Corte di Cassazione ha confermato il rigetto, stabilendo che la legittimità dei singoli atti esclude la configurabilità di una strategia persecutoria unitaria. I giudici hanno chiarito che il controllo giudiziale sulle sanzioni, in questo contesto, serve solo a verificare l'eventuale intento emulativo del datore di lavoro.

Una società cooperativa ha concesso in godimento un immobile da costruire a una socia tramite un contratto di locazione con patto di futura vendita. A causa del mancato pagamento dei canoni, la società ha intimato lo sfratto. La conduttrice ha eccepito la nullità del contratto poiché la fideiussione rilasciata era carente nei tempi e negli importi rispetto a quanto previsto dalla legge. La Corte d'Appello ha confermato la nullità del rapporto, ordinando la restituzione della caparra. La Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso della società, ribadendo che la nullità di protezione opera a favore dell'acquirente di immobili da costruire quando la garanzia fideiussoria non è conforme al modello legale, specialmente se il rischio di insolvenza del costruttore si è concretizzato con l'apertura di una procedura concorsuale.

Una dirigente amministrativa di un ente sanitario ha agito in giudizio per ottenere il riconoscimento economico legato allo svolgimento di mansioni dirigenziali presso due diverse unità operative. Mentre per una posizione è stato riconosciuto un arretrato retributivo, per la seconda la domanda è stata respinta per carenza di prove. La Corte di Cassazione ha confermato l'inammissibilità del ricorso, ribadendo che la retribuzione dirigenziale è governata dal principio di onnicomprensività e che non è possibile richiedere un nuovo esame dei fatti in sede di legittimità se non vengono rispettati rigorosi oneri di specificità del ricorso.

La Corte di Cassazione ha confermato la responsabilità di un istituto bancario per il mancato pagamento di canoni di locazione tramite bonifico, nonostante il superamento del fido. La banca, avendo tollerato in precedenza simili sconfinamenti, ha violato il principio di buona fede contrattuale omettendo di avvisare la cliente dell'improvviso rifiuto di eseguire l'operazione. Tale condotta ha causato la risoluzione del contratto di affitto per morosità della correntista. I ricorsi di entrambe le parti sono stati dichiarati inammissibili o rigettati per difetto di prova e vizi procedurali nella formulazione delle censure.

La Corte di Cassazione ha confermato la legittimità della rideterminazione retroattiva dei tetti di spesa operata da un ente regionale nei confronti di una struttura sanitaria accreditata. La lite riguardava il pagamento di prestazioni mediche contestate a seguito di controlli di appropriatezza e irregolarità contabili. La Suprema Corte ha stabilito che la produzione di nuovi documenti in appello è ammissibile se relativa a fatti sopravvenuti. Inoltre, ha ribadito che il potere programmatorio regionale consente di adeguare i budget ex post per tutelare l'interesse pubblico e il diritto alla salute, respingendo le accuse di violazione del legittimo affidamento della struttura privata.

La Corte di Cassazione ha confermato la validità di un contratto di Franchising, respingendo le pretese di un'affiliata che invocava la nullità per indeterminatezza dell'oggetto. La Corte ha stabilito che l'oggetto del contratto è valido se la formula commerciale e il know-how sono desumibili dal manuale operativo, anche se quest'ultimo viene consegnato dopo la stipula, purché l'affiliato ne abbia avuto conoscenza preventiva. La decisione chiarisce che il pagamento della fee d'ingresso non esonera l'affiliato dai propri oneri organizzativi e che l'eventuale mancata consapevolezza degli impegni assunti non configura dolo da parte del franchisor.

Una società concessionaria autostradale ha citato in giudizio alcuni proprietari immobiliari chiedendo la risoluzione di una Transazione per inadempimento. I proprietari si erano rifiutati di rientrare nei propri appartamenti, temporaneamente lasciati per lavori di pubblica utilità, sostenendo che gli stessi fossero privi di abitabilità e allacci essenziali. La Cassazione ha confermato che l'accordo transattivo non poteva limitarsi alla sola stabilità strutturale, ma doveva garantire il ripristino della funzionalità abitativa minima. Il ricorso della società è stato rigettato poiché il rifiuto dei residenti è stato considerato legittimo a fronte di un immobile non ancora idoneo all'uso.

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso di una proprietaria condannata a pagare una Clausola penale per il ritardo nell'esecuzione di lavori sul tetto. Il ritardo era derivato dall'ostruzionismo dei vicini, i quali avevano negato al Comune l'autorizzazione necessaria per la sanatoria edilizia, nonostante un precedente accordo transattivo. La Suprema Corte ha stabilito che la Clausola penale non opera automaticamente se il ritardo non è imputabile a colpa del debitore e se il creditore viola l'obbligo di collaborazione secondo buona fede.

Un dipendente pubblico, addetto alla vigilanza di un museo, ha richiesto il pagamento di oltre 500 ore di lavoro straordinario festivo. L'Amministrazione ha negato il compenso sostenendo la mancanza di un'autorizzazione formale. La Corte di Cassazione ha ribaltato la decisione precedente, stabilendo un principio fondamentale sullo straordinario non autorizzato: il pagamento è dovuto anche senza un ordine scritto, se esiste un'autorizzazione 'implicita'. Questa si verifica quando il lavoro extra non è un'iniziativa del dipendente, ma deriva dall'organizzazione del lavoro imposta dal datore, che ne è consapevole e non si oppone. La Corte ha quindi rinviato il caso per una nuova valutazione basata su questo principio, favorendo la posizione del lavoratore.

Una dipendente pubblica, addetta alla vigilanza in un museo, ha richiesto il pagamento di ore di straordinario svolte nei giorni festivi. L'Amministrazione si opponeva, sostenendo la mancanza di un'autorizzazione formale. La Corte di Cassazione ha chiarito un principio fondamentale: l'autorizzazione straordinario festivo non deve essere necessariamente scritta. Se il datore di lavoro organizza i turni in modo tale da rendere indispensabile il lavoro extra nei festivi, questa stessa organizzazione equivale a un'autorizzazione implicita. Di conseguenza, il lavoro straordinario deve essere retribuito. La Corte ha dato ragione alla lavoratrice, stabilendo che il consenso del datore si presume dalla sua stessa pianificazione del lavoro.

Un fornitore di servizi a valore aggiunto citava in giudizio un operatore telefonico per il mancato pagamento di corrispettivi derivanti da traffico su numerazioni speciali. L'operatore si difendeva sollevando un'eccezione di inadempimento, giustificando la sospensione dei pagamenti con la natura anomala e potenzialmente fraudolenta del traffico telefonico. La Corte di Cassazione ha confermato la legittimità di tale difesa. Ha stabilito che il rifiuto di pagare era giustificato dal comportamento contrario a buona fede del fornitore, che non aveva collaborato per chiarire i dubbi sul traffico. Di conseguenza, l'operatore telefonico ha vinto la causa.

Una società e i suoi soci hanno impugnato un contratto di apertura di credito, contestando l'applicazione di interessi anatocistici e l'imposizione di polizze vita come garanzia collaterale. Dopo il rigetto nei primi due gradi di merito, la Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. La Corte ha chiarito che le contestazioni riguardavano principalmente la ricostruzione dei fatti, attività preclusa in sede di legittimità, confermando inoltre la validità dell'ammortamento alla francese e la discrezionalità del giudice nel negare una consulenza tecnica d'ufficio non necessaria.

Un dipendente pubblico ha contestato l'esito di una selezione per il conferimento di una posizione organizzativa, denunciando la violazione dei principi di trasparenza e correttezza. Sebbene la Corte d'Appello avesse accertato l'illegittimità della procedura, aveva negato il risarcimento invocando l'insindacabilità della discrezionalità amministrativa. La Corte di Cassazione ha ribaltato tale visione, stabilendo che la perdita di chance costituisce un'entità patrimoniale autonoma. Il risarcimento spetta ogniqualvolta il lavoratore dimostri una probabilità concreta di successo, indipendentemente dalla certezza della nomina finale.

La Corte di Cassazione ha confermato l'insussistenza di un obbligo contrattuale in capo a una società aggiudicataria di un appalto pubblico di affidare opere in subappalto a un'altra impresa. Il documento sottoscritto dalle parti è stato qualificato come mera puntuazione contrattuale poiché privo di elementi essenziali quali il prezzo e l'esatta definizione delle opere. La Suprema Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, ribadendo che l'interpretazione della volontà negoziale spetta esclusivamente al giudice di merito e non può essere oggetto di riesame in sede di legittimità se non per vizi logici o violazioni di legge specificamente dimostrate.

Una società di logistica ha impugnato la decisione che dichiarava estinto per prescrizione il diritto al risarcimento dei danni subiti da un automezzo durante un trasporto marittimo. Nonostante il termine semestrale previsto dall'art. 438 cod. nav., la ricorrente sosteneva che le trattative e le perizie svolte con il vettore e l'assicuratore avessero interrotto tale termine. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, stabilendo che il principio di buona fede impone di valutare se il comportamento del debitore, che avvia trattative risarcitorie per poi eccepire improvvisamente la prescrizione, costituisca un esercizio abusivo del diritto.

La Corte di Cassazione ha rigettato la richiesta di una docente volta a ottenere la rettifica del punteggio nelle graduatorie provinciali per le supplenze. La lavoratrice aveva omesso di dichiarare alcuni titoli di servizio in una domanda telematica a causa di un errore nella compilazione. La Corte ha stabilito che il soccorso istruttorio non può essere invocato per sanare mancanze sostanziali o omissioni totali di titoli non dichiarati entro i termini. Prevale infatti il principio di autoresponsabilità del candidato e la necessità di tutelare la par condicio tra tutti gli aspiranti, evitando continue riformulazioni delle graduatorie che danneggerebbero la speditezza dell'azione amministrativa.

La Corte di Cassazione ha confermato l'obbligo di rilascio di un immobile concesso in **comodato**, nonostante la pattuizione di una durata vitalizia. La controversia è sorta tra l'erede del proprietario originario e l'occupante. L'erede, madre nubile in stato di necessità abitativa, ha invocato l'art. 1809 c.c. per ottenere la restituzione del bene. La Corte ha stabilito che il bisogno urgente e imprevisto del proprietario prevale sulla stabilità del rapporto, anche se destinato a soddisfare esigenze abitative di lunga durata, purché la necessità sia seria, attuale e documentata.

Una società appaltatrice ha agito contro un'Amministrazione Comunale per ottenere il pagamento di interessi moratori derivanti dal ritardo nel saldo di alcune fatture. L'ente pubblico aveva sospeso i pagamenti per attivare l'intervento sostitutivo, avendo riscontrato irregolarità nel versamento dei contributi previdenziali da parte dell'impresa. La Corte di Cassazione ha confermato che il ritardo nel pagamento, causato dalla necessità di regolarizzare la posizione contributiva dell'appaltatore tramite l'intervento sostitutivo, non è imputabile al debitore. Di conseguenza, è esclusa la configurabilità della mora e il diritto agli interessi, poiché l'ente ha agito secondo buona fede e nel rispetto delle normative vigenti.

Una società appaltatrice di servizi di ristorazione ha agito contro un ente ospedaliero lamentando una drastica riduzione dei volumi di servizio rispetto a quanto previsto nel capitolato. La Cassazione ha confermato che, se il contratto definisce tali volumi come puramente indicativi, lo scostamento rientra nella normale alea contrattuale a carico dell'impresa. La Corte ha rigettato le richieste di risarcimento per perdita di utile e mancato ammortamento, sottolineando che l'interpretazione letterale del contratto prevale su quella basata sulla buona fede se il testo è chiaro e non ambiguo.

Un avvocato ha agito in giudizio per ottenere il pagamento di compensi professionali relativi a diverse prestazioni legali. La Corte d'Appello aveva inizialmente dichiarato la domanda improponibile, ravvisando un abusivo frazionamento del credito poiché il legale aveva avviato molteplici procedimenti contro lo stesso cliente. La Corte di Cassazione ha però ribaltato tale decisione, stabilendo che non sussiste abuso se la pluralità di azioni è dettata dalla necessità di rispettare diverse competenze funzionali dei giudici. Poiché i crediti derivavano da attività svolte presso uffici giudiziari differenti, il professionista era obbligato a procedere separatamente.