Responsabilità stazione appaltante: quando è esclusa?

Un’impresa subappaltatrice ha citato in giudizio la stazione appaltante per il mancato pagamento da parte dell’appaltatore principale. La Corte di Cassazione ha escluso la responsabilità della stazione appaltante, chiarendo che, al tempo dei fatti, la normativa non imponeva un obbligo di sospendere i pagamenti all’appaltatore. La decisione sottolinea come la responsabilità extracontrattuale dell’ente pubblico richieda la violazione di un preciso obbligo di legge, non essendo sufficienti le clausole del bando di gara.

A cura di Carmine Paul Alexander TEDESCO - Avvocato

Prenota un appuntamento

Per una consulenza legale o per valutare una possibile strategia difensiva prenota un appuntamento.

La consultazione può avvenire in studio a Milano, Pesaro, Benevento, oppure in videoconferenza.

PRENOTA

02.37901052

8:00 – 20:00
(Lun - Sab)

Pubblicato il 21 settembre 2025 in Diritto Civile, Giurisprudenza Civile, Procedura Civile

Responsabilità Stazione Appaltante: Pagamenti al Subappaltatore e Obblighi di Controllo

La questione della responsabilità della stazione appaltante nei confronti dei subappaltatori è un tema cruciale nel diritto degli appalti pubblici. Quando l’appaltatore principale non paga chi ha eseguito parte dei lavori, fino a che punto l’ente committente è tenuto a intervenire e a risarcire il subappaltatore danneggiato? Una recente ordinanza della Corte di Cassazione fa luce sui limiti di tale responsabilità, ancorandola a specifici obblighi di legge vigenti al momento del contratto.

I Fatti di Causa: Un Subappalto non Pagato

La vicenda trae origine da un contratto di appalto pubblico per la costruzione di alloggi popolari. L’impresa appaltatrice aveva subappaltato una parte dei lavori tecnologici a un’altra società. Quest’ultima, dopo aver regolarmente eseguito le opere, non veniva saldata dall’appaltatrice.

L’impresa subappaltatrice otteneva un decreto ingiuntivo contro l’appaltatrice e, per recuperare il credito, avviava un pignoramento presso terzi nei confronti della stazione appaltante. L’ente pubblico, tuttavia, dichiarava di non avere crediti liquidi ed esigibili verso l’appaltatrice, poiché i rapporti economici finali erano subordinati al collaudo delle opere. Il giudice dell’esecuzione assegnava comunque la somma al subappaltatore, ma a condizione che il debito della stazione appaltante diventasse ‘effettivo e concreto’.

Di fronte all’inerzia della stazione appaltante nel procedere al collaudo, l’impresa subappaltatrice la citava in giudizio per risarcimento danni.

Il Percorso Giudiziario e la questione della responsabilità stazione appaltante

Il Tribunale di primo grado accoglieva parzialmente la domanda, riconoscendo un danno da ritardo colpevole della stazione appaltante nel rendere esigibile il credito. La Corte d’Appello, invece, ribaltava la decisione: accoglieva l’appello incidentale dell’ente pubblico e respingeva le richieste del subappaltatore. Secondo i giudici di secondo grado, dal collaudo finale era emerso che l’appaltatrice non vantava alcun credito residuo, facendo così venir meno il presupposto stesso del risarcimento per ritardato pagamento.

La questione approdava quindi in Cassazione, incentrata sulla presunta responsabilità della stazione appaltante per non aver controllato i pagamenti dall’appaltatore al subappaltatore e per aver ritardato le operazioni di collaudo.

La Decisione della Cassazione: L’Importanza della Norma Applicabile Ratione Temporis

La Suprema Corte ha rigettato il ricorso del subappaltatore, fornendo un chiarimento decisivo. Il punto centrale della controversia era l’applicabilità dell’art. 118, comma 3, del D.Lgs. 163/2006 (Codice dei Contratti Pubblici). La ricorrente sosteneva che la stazione appaltante avesse violato l’obbligo di controllare la regolarità dei pagamenti e, se necessario, di sospendere i versamenti a favore dell’appaltatrice.

La Cassazione ha però evidenziato che l’obbligo di sospensione dei pagamenti era stato introdotto solo con una modifica legislativa del 2007. Poiché il contratto di appalto in questione risaliva al gennaio 2007, ad esso si applicava la versione originaria della norma, che non prevedeva tale specifico obbligo. L’assenza di un dovere legale di sospensione esclude in radice la configurabilità di una responsabilità stazione appaltante di natura extracontrattuale ai sensi dell’art. 2043 c.c.

Le Motivazioni

La Corte ha ribadito un principio consolidato: l’autorizzazione al subappalto non crea un rapporto contrattuale diretto tra la stazione appaltante e il subappaltatore. Il contratto di subappalto resta autonomo e distinto da quello principale. La tutela del subappaltatore, quindi, non deriva da un legame contrattuale con l’ente, ma da precise disposizioni di legge.

In questo caso, il cardine della decisione è stato il principio tempus regit actum. La legge applicabile è quella in vigore al momento della stipula del contratto. La versione dell’art. 118 del Codice dei Contratti Pubblici applicabile alla fattispecie non imponeva alla stazione appaltante di agire come ‘controllore’ dei pagamenti al subappaltatore, né le attribuiva il potere-dovere di sospendere i pagamenti all’appaltatore inadempiente. Mancando un obbligo giuridico specifico, non può esservi un illecito e, di conseguenza, nessuna responsabilità per i danni lamentati dal subappaltatore.

Le Conclusioni

L’ordinanza della Cassazione delinea con chiarezza i confini della responsabilità della stazione appaltante. Tale responsabilità non può essere presunta, ma deve discendere dalla violazione di un obbligo normativo puntuale. Le imprese che operano in subappalto nel settore pubblico devono prestare massima attenzione al quadro normativo vigente al momento della firma dei contratti, poiché le tutele a loro disposizione sono cambiate nel tempo.

La decisione, infine, chiarisce che le previsioni di un bando di gara, sebbene vincolanti tra le parti del contratto principale, non sono sufficienti a fondare una responsabilità extracontrattuale verso terzi, qual è il subappaltatore, in assenza di una corrispondente previsione di legge.

La stazione appaltante è sempre responsabile se l’appaltatore non paga il subappaltatore?
No. Secondo questa ordinanza, la responsabilità non sussiste se la legge applicabile al momento della stipula del contratto non prevedeva un obbligo specifico per la stazione appaltante di sospendere i pagamenti all’appaltatore in caso di mancata trasmissione delle fatture quietanzate del subappaltatore.

L’autorizzazione al subappalto crea un rapporto diretto tra stazione appaltante e subappaltatore?
No. La Corte ribadisce che l’assenso al subappalto non implica l’estensione automatica del contratto principale né crea un nuovo rapporto contrattuale tra committente e subappaltatore. Il contratto di subappalto rimane autonomo rispetto a quello di appalto principale.

Cosa significa che una norma non è applicabile ‘ratione temporis’?
Significa che la norma non può essere applicata al caso in esame perché i fatti si sono verificati prima della sua entrata in vigore. In questa vicenda, la norma che introduceva l’obbligo di sospensione dei pagamenti è entrata in vigore dopo la stipula del contratto di appalto, e quindi non poteva essere applicata retroattivamente.

Testo del provvedimento

Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 8364 Anno 2025

Civile Ord. Sez. 1 Num. 8364 Anno 2025

Presidente: COGNOME NOME

Relatore: COGNOME NOME

Data pubblicazione: 30/03/2025

ORDINANZA

sul ricorso R.G. n. 18042/2020

promosso da

RAGIONE_SOCIALE , in persona RAGIONE_SOCIALE titolare dell’impresa individuale RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO, in virtù di procura speciale in atti;

– ricorrente –

contro

RAGIONE_SOCIALE Comune di Acquafredda , in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa d all’ AVV_NOTAIO, in virtù di procura speciale in atti;

– controricorrente – avverso la sentenza n. 884/2020 RAGIONE_SOCIALE Corte d’ appello di Catania, pubblicata il 28/05/2020;

udita la relazione RAGIONE_SOCIALE causa svolta nella camera di consiglio del 18/12/2024 dal Consigliere NOME COGNOME;

letti gli atti del procedimento in epigrafe;

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

RAGIONE_SOCIALE, assuntrice del contratto di appalto pubblico stipulato in data 25/01/2007 con l’RAGIONE_SOCIALE (di seguito, RAGIONE_SOCIALE), avente ad oggetto la costruzione di 18 alloggi in Santa Croce Camerina (RG), lungo la circonvallazione Costa degli Archi e l ‘ esecuzione di impianti tecnologici per interni, con contratto del 13/10/2009 ebbe a conferire in subappalto alla RAGIONE_SOCIALE (di seguito, RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE) una quota di lavori commissionatile dallo RAGIONE_SOCIALE suddetto. La Committente autorizzò il subappalto. La RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, rimasta creditrice, a seguito RAGIONE_SOCIALE esecuzione di tali lavori, RAGIONE_SOCIALE somma di € 50.617.71, chiese ed ottenne nei confronti di detta società un decreto ingiuntivo, divenuto definitivamente esecutivo, in forza del quale ebbe ad effettuare il pignoramento presso terzi, notificato allo RAGIONE_SOCIALE, per le somme che tale RAGIONE_SOCIALE doveva corrispondere alla RAGIONE_SOCIALE, ma lo RAGIONE_SOCIALE ebbe a dichiarare che non sussistevano presso di sé crediti liquidi ed esigibili in favore RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, ma aggiunse che era in corso la procedura di risoluzione del contratto di appalto stipulato con detta impresa e che i rapporti di dare e avere tra l ‘I stituto e l ‘ impresa appaltatrice potevano essere definiti solo a seguito del collaudo delle opere eseguite. In conseguenza di ciò, il G.E. del Tribunale di RAGIONE_SOCIALE, con ordinanza del 30/12/2010, ebbe ad assegnare alla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE la somma di €. 47.744,13, oltre interessi, a condizione che l ‘ obbligazione a carico dello RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, quale terzo pignorato, divenisse effettiva e concreta.
La RAGIONE_SOCIALE, di conseguenza, con raccomandata del 28/03/2011, invitò lo RAGIONE_SOCIALE a provvedere al collaudo delle opere da costei realizzate in subappalto, onde rendere operativa l’ordinanza di assegnazione ed effettuare il pagamento in suo favore RAGIONE_SOCIALE somma pignorata sub condicione non corrispostale dalla RAGIONE_SOCIALE, allegando una perizia giurata del

18/02/2011, relativa ai lavori eseguiti in subappalto, ma l’invito suddetto rimase disatteso.

La RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE – ritenendo che la RAGIONE_SOCIALE avesse omesso di controllare la regolarità degli adempimenti correnti tra appaltatore e subappaltatore, in violazione del dettato dell ‘ art. 118, comma 3, d.lgs. n. 163 del 2006 e dal bando di gara (che imponevano alla stazione appaltante di sospendere i pagamenti in favore dell ‘ appaltatrice qualora la stessa non trasmetta le fatture quietanzate relative ai pagamenti effettuati in favore RAGIONE_SOCIALE subappaltatrice), e prospettando la responsabilità nei suoi confronti di detto istituto – promosse contro l’RAGIONE_SOCIALE domanda di risarcimento danni davanti al Tribunale di RAGIONE_SOCIALE, lamentando, altresì, la mancata attivazione dello RAGIONE_SOCIALE nel collaudo delle opere appaltate e, di conseguenza, nel compimento dell ‘ attività necessaria per l’avverarsi RAGIONE_SOCIALE condizione di esigibilità delle somme assegnate in via esecutiva.
Costituitosi lo RAGIONE_SOCIALE, che chiese il rigetto RAGIONE_SOCIALE domanda, con sentenza n. 66/2015, il Tribunale di RAGIONE_SOCIALE, in parziale accoglimento RAGIONE_SOCIALE domanda condannò lo RAGIONE_SOCIALE al pagamento in favore dell’attrice, a titolo di risarcimento dei danni, RAGIONE_SOCIALE rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT calcolata sulla somma capitale di € 42.845,07, nonché degli interessi compensativi sull’importo annuo di essa rivalutazione , a far data dal 14/09/2010 e fino all’effettivo pagamento, ponendo a carico RAGIONE_SOCIALE parte convenut a le spese processuali.
A fondamento RAGIONE_SOCIALE decisione il Tribunale rilevò l’infondatezza RAGIONE_SOCIALE richiesta di c ondanna al pagamento RAGIONE_SOCIALE somma di € 50.617,71 , proposta dall ‘impresa attrice nei confronti dello RAGIONE_SOCIALE -ente appaltante dell’appalto pubblico stipulato in favore RAGIONE_SOCIALE società appaltatrice, RAGIONE_SOCIALE, che aveva subappaltato parte delle lavorazioni – per inapplicabilità ratione temporis dell’art. 118 , comma 3, d.lgs. n. 163 del 2006, invocato dall ‘impresa a fondamento RAGIONE_SOCIALE pretesa creditoria nei confronti dell’istituto
convenuto, rilevando altresì l’insussistenza del danno lamentato dall’attrice in relazione alla condotta dell’ente successiva alla stipula del contratto , in considerazione dell’assegnazione in sede esecutiva del credito portato dal decreto ingiuntivo emesso su istanza di essa attrice nei confronti RAGIONE_SOCIALE società appaltatrice. Lo stesso Tribunale riteneva che l’unico danno risarcibile liquidato nella misura sopra indicata – era quello derivante dal colpevole ritardo dell’ente nel rendere esigibile in favore RAGIONE_SOCIALE ditta subappaltatrice il credito assegnato alla stessa in via esecutiva.
Avverso la succitata pronunzia propose appello la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, affidato a due motivi di gravame. Nel costituirsi, lo RAGIONE_SOCIALE formulava un motivo di appello incidentale.

La Corte territoriale rigettò l’appello principale e acco lse quello incidentale. Con riferimento al primo motivo di appello principale – con il quale era stata dedotta la violazione dell’art. 118 d.lgs. n. 163 del 2006, come modificato dal d.lgs. n. 11 del 2007 la Corte affermò che tra l’appaltante e il subappaltatore non sussisteva alcun rapporto contrattuale, anche se il subappalto era stato approvato, e che, comunque, l’art. 118 d.lgs. cit. non era applicabile ratione temporis , aggiungendo che non era stato neppure dedotto, e tanto meno provato, che il contratto di appalto prevedesse già l’impegno stabilito in detta norma.
Con riferimento al secondo motivo di appello principale – con il quale era stata dedotta la violazione degli artt. 2 e 10 bis l. n. 241 del 1990 e degli artt. 1175, 1375 e 2043 c.c., per avere il Tribunale ritenuto che l’ordinanza del giudice dell’esecuzione avesse realizzato il credito in questione, trattandosi invece di credito inesigibile, incerto e illiquido, ed era stata evidenziata la violazione dei doveri di correttezza e buona fede a carico dell’RAGIONE_SOCIALE per la realizzazione dell’interesse RAGIONE_SOCIALE con troparte, quale titolo di responsabilità ex art. 2043 c.c. dell’Ente la Corte d’appello rilevò la novità RAGIONE_SOCIALE domanda riferita agli artt. 2 e 10 bis l. n. 241 del 1990, l’insindacabilità dell’ordinanza
di assegnazione del giudice dell’esecuzione, che non era stata impugnata, l’impossibilità di configurare una responsabilità contrattuale o extracontrattuale dello RAGIONE_SOCIALE, non sussistendo alcun dovere dell’appaltante di sospendere il pagamento in favore dell’appaltatore.

Con riferimento all’appello formulato in via incidentale con il quale era stato censurato il riconoscimento del danno da ritardo, che però non era stato provato – la Corte accolse il gravame, rilevando che dal certificato di collaudo, emesso il 04/12/2012, era emerso che nessun credito l’appaltatrice vantava nei confronti dell’ente , sicché non sussisteva alcun titolo per ottenere il risarcimento ex art. 1224 c.c. in ragione di un ritardo riferito ad un pagamento non dovuto.

Avverso tale decisione la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi di censura.

L’intimato si è difeso con controricorso.

Entrambe le parti hanno depositato memoria difensiva.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di ricorso è dedotta la violazione e falsa applicazione dell’art. 18, comma 3 bis , l. n. 55 del 1990, nonché RAGIONE_SOCIALE l. n. 163 del 2006, come modificata dal d.lgs. n. 113 del 2007, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., nonché l’omesso esame circa fatti decisivi per il giudizio che sono stati oggetto di discussione ex art. 360, comma 1, n. 5), c.p.c.

Parte ricorrente ha affermato che l’ art. 18, comma 3 bis, l. n. 55 del 1990, introdotto dall’art. 34 d.lgs. n. 406 del 1991, poi riprodotto ne ll’art. 118, comma 3, d.lgs. n. 163 del 2006, stabilisce forme di controllo circa la regolarità degli adempimenti correnti tra appaltatore e subappaltatore, prescrivendo che il primo ha l’obbligo di trasmettere alla amministrazione appaltante, che ha autorizzato il subappalto, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato, copia delle fatture quietanzate con la indicazione delle relative ritenute di garanzia.
La stessa parte ha rilevato che, nella specie, tale “obbligo” ai soggetti aggiudicatari di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti via via corrisposti dagli aggiudicatari ai subappaltatori, era previsto anche nel l’ art. 16, lettera “q” del Bando di Gara dell ‘ appalto pubblico in questione del 28/09/2006, ove si leggeva che i pagamenti relativi ai lavori svolti dal subappaltatore o cottimista avrebbero dovuto essere effettuati dal l’ aggiudicatario (obbligato a trasmettere, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento, copia delle fatture quietanzate con l’ indicazione delle ritenute a garanzia effettuate), oppure direttamente dalla stazione appaltante, ma, a tal fine, gli aggiudicatari avrebbero dovuto comunicare alla stazione appaltante la parte dei lavori eseguiti dal subappaltatore o cottimista, con la specificazione del l’ importo dovuto e con la proposta motivata di pagamento.
In tale quadro, secondo la ricorrente, dovevano essere consegnate all’ente le fatture che costituivano la dimostrazione RAGIONE_SOCIALE regolarità dei rapporti di pagamento effettuati dal l’appaltatore alla stazione appaltante, nei termini sopra indicati, che ne avrebbe dovuto verificare l’ autenticità e l’esatto importo rispetto a quanto autorizzato. Poiché lo RAGIONE_SOCIALE, in mancanza di fatture quietanzate RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, non solo aveva corrisposto la somma di € 5.000,00 in favore RAGIONE_SOCIALE impresa appaltatrice, come lo stesso RAGIONE_SOCIALE aveva affermato, ma aveva anche effettuato altri pagamenti in favore di quest’ultima, per un totale di € 151.621,00, come da relazione e certificato del 14/12/2012, ad opinione RAGIONE_SOCIALE ricorrente, era configurabile una responsabilità extracontrattuale dell’ente nei suoi confronti.
Secondo l’impresa, infatti, anche se non vi era azione contrattuale diretta nei confronti nella stazione appaltante da parte RAGIONE_SOCIALE subappaltatrice, tuttavia, esisteva l’obbligo per la prima di controllare e sospendere i pagamenti in favore dell’appaltatore , in mancanza di fatture quietanzate RAGIONE_SOCIALE

subappaltatrice, poiché la ratio delle disposizioni sopra riportate era quella di tutelare il pubblico interesse alla puntuale e corretta esecuzione dell’opera.

Con il secondo motivo di ricorso è dedotta la violazione e la falsa applicazione degli artt. 2 e 10 bis l. n. 241 del 1990, per come modificata ed integrata dalla l. n. 15 del 2005, oltre che degli artt. 1175, 1375, 2043 c.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c.

La ricorrente ha affermato che lo RAGIONE_SOCIALE ha tenuto un comportamento contrario ai principi di trasparenza dell’azione amministrativa, oltre a quelli costituzionali di imparzialità e buon andamento RAGIONE_SOCIALE Pubblica Amministrazione, e in ogni caso gravemente omissivo, colpevole ed illegittimo, che ha causato un danno alla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, la quale è legittimata a chiederne il risarcimento anche per violazione del principio del neminem laedere di cui all ‘ art. 2043 c.c.

Con il terzo motivo è censurato il capo RAGIONE_SOCIALE sentenza impugnata, nella parte in cui ha accolto l’appello incidentale, proposto dallo RAGIONE_SOCIALE, poiché, in presenza RAGIONE_SOCIALE ritenuta responsabilità extracontrattuale d ell’ente, quest’ultimo doveva ritenersi tenuto, oltre al pagamento RAGIONE_SOCIALE somma di € 6.796,00, già corrisposta alla RAGIONE_SOCIALE in esecuzione RAGIONE_SOCIALE sentenza di primo grado, anche alla corresponsione RAGIONE_SOCIALE maggior somma richiesta a titolo di responsabilità aquiliana.

Con il quarto motivo di ricorso è dedotta la violazione dell’art. 91 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., poiché, se la Corte d ‘a ppello avesse applicato i superiori principi, non avrebbe condannato l’appellante alle spese e compensi dei due gradi di giudizio.

Il primo motivo di ricorso è in parte infondato e in parte inammissibile.

2.1. Parte ricorrente ha dedotto che l’assenza di un rapporto contrattuale tra la RAGIONE_SOCIALE, in qualità di ente appaltante, e la RAGIONE_SOCIALE, quale impresa subappaltatrice, non escludeva che potesse ravvisarsi una responsabilità per la violazione degli obblighi derivanti dal disposto dell’art.

18, comma 3 bis , l. n. 55 del 1990 e, poi dall’art. 118, comma 3, d.lgs. n. 163 del 2006, posti a tutela del pubblico interesse alla corretta esecuzione dell’appalto, mediante il controllo dei pagamenti eseguiti dall’appaltatore in favore del subappaltatore, in modo tale da consentire a quest’ultimo di operare correttamente.

2.2. Occorre rilevare che l’art. 18, comma 3 bis , l. n. 55 del 1990, poi abrogato dal d.lgs. n. 163 del 2006, prevedeva che «Nel bando di gara l’amministrazione o ente appaltante deve indicare che provvederà a corrispondere direttamente al subappaltatore o al cottimista l’importo dei lavori dagli stessi eseguiti o, in alternativa, che è fatto obbligo ai soggetti aggiudicatari di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essi aggiudicatari via via corrisposti al subappaltatore o cottimista, con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Nel caso di pagamento diretto i soggetti aggiudicatari comunicano all’amministrazione o ente appaltante la parte dei lavori eseguiti dal subappaltatore o dal cottimista, con la specificazione del relativo importo e con proposta motivata di pagamento.»
L’art. 118, comma 3, d.lgs. n. 163 del 2006, nel testo originario, entrato in vigore il 01/07/2006, ha sostanzialmente riprodotto la disposizione appena riportata, stabilendo che «Nel bando di gara la stazione appaltante indica che provvederà a corrispondere direttamente al subappaltatore o al cottimista l’importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite o, in alternativa, che è fatto obbligo agli affidatari di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essi affidatari corrisposti al subappaltatore o cottimista, con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Nel caso di pagamento diretto, gli affidatari comunicano alla stazione appaltante la parte delle prestazioni eseguite dal subappaltatore o
dal cottimista, con la specificazione del relativo importo e con proposta motivata di pagamento. »

A seguito delle modifiche apportate dall’art. 2, comma 1, d.lgs. n. 113 del 2007, la sopra menzionata disposizione, con effetto a partire dal 01/08/2007, è stata come di seguito riformulata: «Nel bando di gara la stazione appaltante indica che provvederà a corrispondere direttamente al subappaltatore o al cottimista l’importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite o, in alternativa, che è fatto obbligo agli affidatari di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essi affidatari corrisposti al subappaltatore o cottimista, con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora gli affidatari non trasmettano le fatture quietanziate del subappaltatore o del cottimista entro il predetto termine, la stazione appaltante sospende il successivo pagamento a favore degli affidatari. Nel caso di pagamento diretto, gli affidatari comunicano alla stazione appaltante la parte delle prestazioni eseguite dal subappaltatore o dal cottimista, con la specificazione del relativo importo e con proposta motivata di pagamento.»
Per le fattispecie disciplinate dall’art. 18, comma 3 bis , d.lgs. n. 55 del 1990, che -come sopra evidenziato – reca disposizioni del tutto simili a quelle contenute n ell’originario testo dell’art. 118, comma 3, d.lgs. n. 163 del 2006, questa Corte ha più volte affermato che l’assenso al subappalto del committente non implica l ‘ automatica ed immediata estensione dei patti e delle condizioni del contratto di appalto al secondo contratto il quale, salva l’ipotesi in cui la stazione appaltante si sia avvalsa RAGIONE_SOCIALE facoltà di provvedere direttamente al pagamento del corrispettivo al subappaltatore, conserva la sua autonomia, restando strutturalmente distinto dal contratto principale, essendo l’autorizzazione al subappalto volta solo a consentire all’appaltatore di soddisfare un interesse non ritenuto in contrasto con le finalità del contratto e dell’interesse pubblico perseguito, senza costituire un nuovo e diverso
rapporto tra committente e subappaltatore (Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 15786 del 15/06/2018; Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 648 del 12/01/2018).

Nella specie, il bando di gara relativo al contratto di appalto in questione risale al 28/09/2006 e il contratto di appalto tra lo RAGIONE_SOCIALE e l’appaltatore è del 25/01/2007.

A tale contratto, dunque, si applica la disciplina dell’art. 118, comma 3, d.lgs. n. 163 del 200, nel testo previgente alle modifiche introdotte dal d.lgs. n. 113 del 2007 (con le quali è stata introdotta la sospensione dei pagamenti da parte RAGIONE_SOCIALE stazione appaltante nei confronti dell’appaltatore se quest’ultimo non trasmette le fatture quietanzate del subappaltatore o del cottimista entro venti giorni dal pagamento effettuato).

Non è conseguentemente ravvisabile la violazione di alcun obbligo di sospensione dei pagamenti, previsto dalla legge, ai fini RAGIONE_SOCIALE configurazione di una responsabilità extracontrattuale RAGIONE_SOCIALE stazione appaltante, poiché il testo originario dell’art. 118, comma 3, d.lgs. n. 163 del 2006 , non prevedeva tale obbligo, pur in assenza RAGIONE_SOCIALE trasmissione delle fatture emesse dal subappaltatore, debitamente quietanziate.

Parte ricorrente si è soffermata sulla presenza, anche nel bando di gara, RAGIONE_SOCIALE previsione dell’obbligo per l’appaltatore di trasmettere comunque la documentazione contabile relativa ai pagamenti delle opere eseguite dai subappaltatori, deducendo da ciò il dovere RAGIONE_SOCIALE stazione appaltante di controllare la regolarità degli adempimenti correnti nei rapporti tra appaltatore e subappaltatore, ma non ha spiegato perché tale previsione devesse costituire titolo di responsabilità extracontrattuale dello RAGIONE_SOCIALE nei confronti RAGIONE_SOCIALE subappaltatrice, sebbene non fosse previsto alcun dovere di sospensione dei pagamenti nel caso di mancanza di documentazione contabile, né ha dedotto di avere effettuato tale specificazione nei precedenti gradi di merito.
2.3. Con il motivo in esame è stato dedotto anche l’omesso esame di un fatto decisivo, ma la parte non ha specificato quale specifico fatto – da

intendersi, per giurisprudenza consolidata, come un vero e proprio fatto storico, un avvenimento, un evento naturalistico -che sia stato oggetto di discussione tra le parti che, pur essendo decisivo, non sia stato considerato nella sentenza impugnata, così rendendo la censura del tutto generica e indeterminata, in violazione dell’art. 366, comma 1, n. 4), c.p.c.

Anche il secondo motivo di ricorso è estremamente generico, perché è privo dell’indicazione delle parti RAGIONE_SOCIALE decisione censurata e delle ragioni RAGIONE_SOCIALE non condivisione delle stesse, rappresentando astrattamente ipotesi di responsabilità dello RAGIONE_SOCIALE, mediante il richiamo a varie norme, senza la specificazione di quali violazioni dei doveri propri dell’azione amministrativa o del principio del neminem laedere l’ente abbia in concreto commesso, rendendo il motivo inammissibile per violazione dell’art. 366, comma 1, n. 4), c.p.c.
Il terzo e il quarto motivo di ricorso risultano infondati, in conseguenza del mancato accoglimento dei motivi che li hanno preceduti.

Con riferimento al terzo motivo, infatti, in assenza RAGIONE_SOCIALE configurabilità di una responsabilità extracontrattuale del controricorrente, non è possibile ritenere spettanti le ulteriori somme richieste a tale titolo.

Con riguardo, poi, al quarto motivo, la statuizione sulle spese del giudizio di appello risulta conforme al principio RAGIONE_SOCIALE soccombenza, tenuto conto che l’appello principale, proposto dall’impresa, è stato respinto e quello incidentale, formulato dallo RAGIONE_SOCIALE, è stato accolto, con statuizioni non validamente censurate in questa sede.

In conclusione, il ricorso deve essere respinto.

La statuizione sulle spese segue la soccombenza.

In applicazione dell’art. 13, comma 1 quater , d.P.R. n. 115 del 2002, occorre dare atto RAGIONE_SOCIALE sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte RAGIONE_SOCIALE ricorrente di un ulteriore importo a titolo di

contributo unificato, pari a quello richiesto per l’impugnazione proposta, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso;

condanna la ricorrente alla rifusione delle spese di lite sostenute dal controricorrente, che liquida in € 4.500 ,00 per compenso, oltre € 200 per esborsi ed accessori di legge; , d.P.R. n. 115 del 2002, RAGIONE_SOCIALE sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte RAGIONE_SOCIALE ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dà atto, i n applicazione dell’art. 13, comma 1 quater richiesto per l’impugnazione proposta, se dovuto .

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALE Prima Sezione civile RAGIONE_SOCIALE

La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.

Desideri approfondire l'argomento ed avere una consulenza legale?

Prenota un appuntamento. La consultazione può avvenire in studio a Milano, Pesaro, Benevento, oppure in videoconferenza / conference call e si svolge in tre fasi.

Prima dell'appuntamento: analisi del caso prospettato. Si tratta della fase più delicata, perché dalla esatta comprensione del caso sottoposto dipendono il corretto inquadramento giuridico dello stesso, la ricerca del materiale e la soluzione finale.

Durante l’appuntamento: disponibilità all’ascolto e capacità a tenere distinti i dati essenziali del caso dalle componenti psicologiche ed emozionali.

Al termine dell’appuntamento: ti verranno forniti gli elementi di valutazione necessari e i suggerimenti opportuni al fine di porre in essere azioni consapevoli a seguito di un apprezzamento riflessivo di rischi e vantaggi. Il contenuto della prestazione di consulenza stragiudiziale comprende, difatti, il preciso dovere di informare compiutamente il cliente di ogni rischio di causa. A detto obbligo di informazione, si accompagnano specifici doveri di dissuasione e di sollecitazione.

Il costo della consulenza legale è di € 150,00.