Sezione Prima Civile — Anno 2026

Una società utilizzatrice ha pagato direttamente gli stipendi ai lavoratori somministrati a causa dell'inadempimento della società somministrante, poi fallita. L'utilizzatore si è così surrogato nei diritti dei lavoratori. Quando il Fallimento ha richiesto il pagamento delle fatture di somministrazione, l'utilizzatore ha opposto la compensazione nel fallimento con il credito derivante dai pagamenti effettuati. La Corte di Cassazione ha stabilito che l'eccezione di compensazione è pienamente ammissibile nel giudizio ordinario promosso dal curatore, senza necessità di una preventiva insinuazione al passivo. Inoltre, la surrogazione legale opera anche per pagamenti parziali, a differenza del regresso. Vince la società utilizzatrice.

Il Fallimento di un'imprenditrice ha chiesto lo scioglimento del contratto preliminare di compravendita di un terreno stipulato con un'acquirente. Quest'ultima aveva già pagato l'intero prezzo e richiesto in giudizio il trasferimento forzato dell'immobile. La Corte d'Appello aveva negato lo scioglimento, ritenendo che l'acquirente avesse già eseguito la sua prestazione. La Cassazione ha invece accolto il ricorso del Fallimento, stabilendo che la facoltà di scioglimento del contratto preliminare spetta al curatore fallimentare a meno che la domanda di trasferimento forzato non sia stata trascritta nei registri immobiliari prima della dichiarazione di fallimento. Di conseguenza, la sentenza d'appello è stata annullata con rinvio.

Un promissario acquirente agisce in giudizio per ottenere l'esecuzione in forma specifica di un contratto preliminare di compravendita immobiliare stipulato nel 2007. Nel corso del giudizio, la società venditrice fallisce e il curatore sceglie di sciogliersi dal contratto. I giudici di merito respingono la domanda dell'acquirente a causa della genericità della relazione tecnica sulla conformità catastale dell'immobile. La Corte di Cassazione rigetta il ricorso dell'acquirente, confermando che la conformità catastale è una condizione dell'azione indispensabile per l'emissione della sentenza sostitutiva del contratto definitivo, anche se il preliminare e la causa sono anteriori alla legge del 2010. Di conseguenza, senza un'attestazione precisa, il trasferimento giudiziale non può essere disposto.

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso di un garante contro il decreto ingiuntivo di una banca per oltre 500mila euro. Il garante invocava la nullità fideiussione antitrust, sostenendo che la garanzia ricalcasse lo schema ABI vietato. La Corte ha chiarito che, sebbene tale nullità sia rilevabile d'ufficio, è necessario che il provvedimento sanzionatorio della Banca d'Italia sia prodotto in giudizio, non potendo considerarsi fatto notorio. Inoltre, la mancata insinuazione della banca al passivo del debitore principale fallito non libera il fideiussore solidale, il quale acquisisce il diritto di regresso solo dopo aver pagato il debito.

Un'associazione temporanea di imprese riceveva l'appalto per costruire un policlinico universitario. Successivamente, la stazione appaltante deliberava la risoluzione del contratto di appalto per gravi inadempienze dell'impresa. L'appaltatore contestava la decisione, lamentando carenze del progetto, ritardi nella consegna delle aree e nei pagamenti. Sia il Tribunale che la Corte d'Appello rigettavano le domande dell'impresa, ritenendo prevalenti le sue colpe. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso del Curatore del fallimento dell'impresa. I giudici hanno chiarito che non è possibile chiedere una rivalutazione dei fatti già accertati nei gradi precedenti, specialmente in presenza di una doppia decisione conforme. Inoltre, i documenti presentati tardivamente con la comparsa conclusionale non possono essere presi in considerazione. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.

Un funzionario comunale ha affidato direttamente a una società di professionisti un incarico di progettazione senza stipulare un contratto scritto e senza copertura finanziaria. La società ha chiesto il pagamento al funzionario, il quale ha chiamato in causa il Comune chiedendo un indennizzo per ingiustificato arricchimento. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso del funzionario. I giudici hanno stabilito che la violazione delle regole contabili pubbliche interrompe il legame tra l'ente e il dipendente. Di conseguenza, sorge un rapporto contrattuale diretto ed esclusivo tra il professionista e il funzionario inadempiente. Quest'ultimo non può rivalersi sulla Pubblica Amministrazione tramite l'azione sussidiaria di arricchimento, poiché ciò eluderebbe le norme sulla responsabilità finanziaria dei dipendenti pubblici.

Un avvocato ha presentato un ricorso d'urgenza per ottenere l'iscrizione all'albo dei cassazionisti, ma il Tribunale lo ha respinto. L'interessata ha quindi proposto un ricorso in Cassazione firmandolo personalmente, nonostante non fosse ancora abilitata al patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso per cassazione inammissibile per tre motivi principali: la mancanza di firma da parte di un difensore abilitato, l'oscurità del testo e la natura provvisoria del provvedimento d'urgenza impugnato, non soggetto a ricorso straordinario. Inoltre, la Corte ha confermato che la competenza spetta in via esclusiva al Consiglio Nazionale Forense. Per aver abusato dello strumento processuale con un'azione palesemente infondata, la ricorrente è stata condannata a risarcire l'Ordine professionale e a pagare una sanzione pecuniaria alla Cassa delle ammende.

Una società riceveva finanziamenti pubblici da un'agenzia statale per produrre pellet, ma l'agenzia sospendeva i pagamenti e revocava le agevolazioni dopo la commissione di reati da parte di un socio e il mancato completamento delle opere. La società invocava l'eccezione di inadempimento per giustificare il proprio ritardo, lamentando la mancata erogazione dei fondi. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso della società, confermando la legittimità della revoca. La condotta dell'agenzia era pienamente giustificata dalla gravità dei fatti emersi. La società è stata condannata anche per lite temeraria.

Un ex amministratore di una società fallita era stato condannato in appello a restituire cinquantacinquemila euro trattenuti come deposito fiduciario. L'ex amministratore ha proposto ricorso in Cassazione. Nelle more del giudizio di legittimità, le parti hanno raggiunto un accordo transattivo a carattere novativo per definire ogni reciproca pretesa. Di conseguenza, la Corte di Cassazione ha dichiarato la cessazione della materia del contendere. Questa decisione comporta la perdita di efficacia della sentenza di appello impugnata e la compensazione delle spese di giudizio tra le parti, escludendo inoltre il raddoppio del contributo unificato.

Un'impresa edile ha chiesto la risoluzione del contratto di appalto con un Comune per gravi ritardi nei pagamenti e mancata consegna delle aree di cantiere. Il Tribunale ha dichiarato la risoluzione per colpa dell'ente pubblico, liquidando un risarcimento. L'impresa ha però richiesto ulteriori somme per lavori aggiuntivi e spese di custodia tramite il meccanismo delle riserve contrattuali. La Corte d'Appello ha respinto queste richieste, rilevando che la risoluzione del contratto di appalto cancella retroattivamente le regole del contratto, rendendo inapplicabile il sistema delle riserve. La Cassazione ha confermato questo principio: dopo la risoluzione, l'appaltatore può chiedere solo il risarcimento dei danni provati. Tuttavia, i giudici hanno accolto il ricorso sul diritto dell'impresa a ottenere la rivalutazione monetaria sul risarcimento già ottenuto, trattandosi di un debito di valore che va adeguato all'inflazione anche d'ufficio.

Un professionista ha svolto per un Comune attività di censimento di terreni demaniali. Il contratto è stato dichiarato nullo perché mancava la formale nomina regionale del tecnico. Il professionista ha quindi chiesto l'indennizzo per arricchimento senza causa. La Corte d'appello ha riconosciuto l'utilità del lavoro per l'ente e ha liquidato in via equitativa un indennizzo di 150.000 euro. Il Comune ha fatto ricorso in Cassazione contestando la quantificazione. La Suprema Corte ha accolto il ricorso del Comune, stabilendo che la liquidazione equitativa non può essere priva di una motivazione logica e dettagliata che spieghi il calcolo effettuato, specie se supera di molto le cifre inizialmente pattuite. La sentenza è stata cassata con rinvio.

Un'azienda di trasporti ha potenziato i propri servizi e offerto navette gratuite durante un grande evento religioso pubblico del 2000. Non avendo ricevuto il pagamento, ha chiesto un indennizzo per ingiustificato arricchimento contro l'amministrazione pubblica. La Corte d'Appello ha rigettato la domanda perché l'azienda non ha dimostrato i costi effettivi sostenuti, richiedendo invece l'intero valore commerciale del servizio. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso dell'azienda. I giudici hanno stabilito che l'indennizzo copre solo la reale perdita patrimoniale, escludendo il mancato guadagno. L'azienda avrebbe dovuto indicare e provare dettagliatamente i singoli costi nel ricorso, senza limitarsi a richiamare genericamente i documenti. L'azienda perde la causa e deve pagare le spese legali.

Una società appaltatrice ha citato in giudizio un Comune chiedendo il pagamento dei maggiori costi sostenuti per polizze fideiussorie e spese di custodia a causa del colpevole ritardo dell'ente nel collaudo delle opere. La Corte d'appello ha riconosciuto il capitale e gli interessi, ma ha negato la rivalutazione monetaria. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso della società, stabilendo che il rimborso delle spese per fideiussioni e custodia in caso di ritardo nel collaudo costituisce un debito di valore. Di conseguenza, la rivalutazione monetaria è pienamente dovuta per garantire la completa riparazione del danno subito, calcolando gli interessi sulle somme progressivamente rivalutate. La sentenza è stata cassata con rinvio.

Due partecipanti a un progetto di formazione professionale hanno chiesto alla Pubblica Amministrazione il pagamento di una borsa formativa mensile di 500 euro per il mese di giugno 2009. Avendo avviato la causa solo nel 2016, l'ente pubblico ha eccepito la prescrizione del diritto. La Corte di Cassazione ha confermato che l'indennità mensile è soggetta alla prescrizione quinquennale, poiché si tratta di un pagamento periodico. Di conseguenza, i richiedenti hanno perso il diritto al compenso per il decorso del tempo. La Corte ha inoltre chiarito che il rigetto dell'azione principale per prescrizione impedisce di proporre l'azione sussidiaria di ingiustificato arricchimento.

Un'Azienda Sanitaria ha stipulato un contratto con una Società di Comunicazione per la creazione di un sito web. In primo grado, il Tribunale ha accertato un parziale inadempimento della società. In appello, l'Azienda Sanitaria ha modificato la propria richiesta, domandando la risoluzione del contratto per inadempimento. La Corte d'Appello ha rigettato la domanda, rilevando che la mancata fornitura dei contenuti scientifici da parte dell'Azienda stessa aveva impedito il completamento del sito. La Cassazione ha confermato la decisione d'appello, stabilendo che chi sceglie di chiedere la risoluzione del contratto in secondo grado rinuncia implicitamente alla sentenza di primo grado sull'adempimento. Di conseguenza, l'Azienda Sanitaria perde la causa e viene condannata a pagare le spese legali.

Una farmacista ha contestato le trattenute effettuate dall'Azienda Sanitaria sulle somme dovute per il periodo da gennaio a settembre 2013. La controversia riguardava l'applicazione della scontistica farmacie rurali e le modalità di calcolo del fatturato annuo per accedere alle agevolazioni. La Corte d'Appello aveva rigettato la domanda ritenendo non provato il fatturato del 2013. La Corte di Cassazione ha invece accolto il ricorso della farmacista. I giudici hanno stabilito che, per calcolare i rimborsi mensili di un anno in corso, si deve fare riferimento al fatturato dell'anno precedente. Inoltre, tale fatturato deve includere i ticket pagati dai cittadini. La sentenza è stata cassata con rinvio per un nuovo esame.

Un ingegnere esegue lavori stradali per un Comune senza un contratto scritto. Dopo il suo decesso, gli eredi chiedono il pagamento, ma l'ente pubblico si oppone per nullità del contratto. Gli eredi propongono quindi una domanda subordinata di ingiustificato arricchimento. La Corte d'Appello accoglie la richiesta ma fa decorrere gli interessi solo dalla messa in mora. La Cassazione respinge il ricorso del Comune, confermando la piena ammissibilità della domanda. Inoltre, accoglie il ricorso degli eredi stabilendo che, trattandosi di un debito di valore, la rivalutazione e gli interessi decorrono dal giorno in cui il Comune ha beneficiato delle opere e non dalla successiva richiesta di pagamento. La famiglia del professionista ottiene così una vittoria completa.

A seguito di un'alluvione nel 1998, un'impresa viene incaricata da un Comune di rimuovere fango e detriti tramite un appalto di somma urgenza. Al termine dei lavori sorge una controversia sui compensi: l'impresa richiede cifre maggiori rispetto a quelle liquidate dall'autorità prefettizia in base a una speciale ordinanza d'emergenza. I giudici di merito respingono la domanda poiché l'impresa non ha dimostrato l'incongruità della valutazione ufficiale né ha prodotto in giudizio il prezzario regionale, non conoscibile d'ufficio dal giudice. La Corte di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso dell'impresa, confermando che i prezzari regionali sono atti amministrativi soggetti all'onere della prova e non beneficiano del principio "iura novit curia". Vince la Pubblica Amministrazione.

Un ingegnere ha svolto lavori di progettazione per un Comune senza un contratto scritto. Non avendo ricevuto il compenso, ha chiesto il pagamento proponendo l'azione di ingiustificato arricchimento. La Corte di Cassazione ha rigettato la richiesta del professionista. I giudici hanno chiarito che, in mancanza di un contratto scritto e di una delibera di spesa, il rapporto si instaura direttamente tra il professionista e il funzionario pubblico che ha autorizzato le prestazioni. Di conseguenza, il professionista avrebbe dovuto fare causa al singolo funzionario e non all'ente pubblico. L'azione di ingiustificato arricchimento è infatti sussidiaria e non può essere utilizzata se esiste un altro rimedio legale per ottenere il risarcimento.

Un imprenditore edile (L'Appaltatore) ha stipulato un contratto con un ente pubblico (La Stazione Appaltante) per la costruzione di alloggi popolari. A causa di ritardi nella consegna delle opere, la Stazione Appaltante ha applicato una penale per ritardo. L'Appaltatore ha impugnato la sanzione, sostenendo che i rallentamenti fossero dovuti a varianti progettuali e ad atti vandalici qualificabili come forza maggiore. La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso dell'Appaltatore, confermando la legittimità della penale per ritardo. I giudici hanno chiarito che le varianti non azzerano i termini contrattuali e che la contestazione sulla forza maggiore era generica e priva di prove concrete sul nesso causale.