Art. 1383 Codice Civile — Anno 2026

Un committente ha chiesto di ammettere al passivo della liquidazione giudiziale di un'impresa edile i crediti derivanti da una clausola penale per il ritardo, pattuita in due contratti d'appalto per lavori mai completati. Il Tribunale ha respinto la richiesta, rilevando che la penale per il ritardo presuppone un adempimento tardivo e non può applicarsi in caso di inadempimento definitivo. La Corte di Cassazione ha confermato questa decisione, dichiarando il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che la clausola penale per il ritardo smette di funzionare quando l'inadempimento diventa definitivo, poiché non è più possibile calcolare i giorni di ritardo su un'opera mai consegnata. Il committente ha perso la causa ed è stato condannato a pagare le spese legali e una sanzione pecuniaria.

Un designer cita in giudizio un'azienda di arredamento per violazione del diritto d'autore sui suoi disegni per cucine. Il contratto prevedeva una penale di 50.000 euro. Il designer, non soddisfatto, chiede un risarcimento maggiore per i danni ulteriori, come le mancate royalties. La Corte di Cassazione ha respinto la sua richiesta, stabilendo un principio chiave sulla clausola penale e risarcimento del danno: se il contratto non prevede espressamente la possibilità di chiedere un indennizzo aggiuntivo, la penale concordata rappresenta l'unica e totale forma di risarcimento. Di conseguenza, la richiesta del designer per un danno ulteriore è stata rigettata.

Un'impresa edile vende un immobile commerciale a un'azienda, impegnandosi a consegnare un parcheggio e una strada di accesso entro 90 giorni. A garanzia della clausola penale per ritardo, l'azienda trattiene un assegno di 50.000 euro. L'impresa consegna i lavori in ritardo, ma chiede la restituzione dell'assegno, sostenendo di aver comunque adempiuto e che il termine non fosse essenziale. L'azienda chiede ulteriori danni per presunti difetti dell'opera. La Corte di Cassazione respinge entrambe le richieste. Conferma che la clausola penale per ritardo è valida e va pagata anche se l'opera viene infine consegnata. L'impresa non ha provato che il ritardo fosse incolpevole. Di conseguenza, l'azienda commerciale ha il diritto di incassare l'assegno come risarcimento predeterminato per il ritardo, ma non ottiene altri risarcimenti per i difetti non provati.