Risoluzione Contratto D'Appalto

Un'Azienda Appaltatrice ha chiesto la risoluzione contratto d'appalto per la costruzione di infrastrutture, lamentando gravi inadempimenti del Committente (difetti progettuali, sospensioni lavori, aumento costi) e eccessiva onerosità. I giudici di merito avevano negato la risoluzione, sostenendo che il contratto fosse già stato completato e che l'Appaltatrice avesse rinunciato implicitamente. La Corte di Cassazione ha invece accolto il ricorso dell'Appaltatrice. Ha stabilito che la risoluzione contratto d'appalto è possibile anche dopo il completamento dell'opera. La sentenza è stata cassata e rinviata alla Corte d'Appello per riesaminare la questione, riconoscendo l'interesse dell'Appaltatrice a ottenere la risoluzione con il conseguente ripristino dello status quo ante tramite equivalente monetario.

Un'impresa edile, incaricata di ammodernare un porto, accumula gravi ritardi. Il Ministero committente procede alla risoluzione contratto d'appalto per inadempimento. L'impresa si oppone, attribuendo la colpa dei ritardi al Ministero e chiedendo il pagamento di somme extra (riserve) e danni. La Corte di Cassazione dà ragione al Ministero, confermando che la risoluzione era legittima. La Corte stabilisce che, essendo l'impresa la principale responsabile dei ritardi, non solo perde l'appalto ma anche il diritto a qualsiasi pagamento aggiuntivo. La sua grave negligenza ha reso la risoluzione del contratto inevitabile e giustificata.