Art. 377 Codice di Procedura Civile — Anno 2024

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 5019/2024, ha rigettato il ricorso di un'impresa edile, confermando la legittimità del recesso per giusta causa esercitato dai committenti. La Corte ha stabilito che, in caso di inadempimenti reciproci in un contratto di appalto, il recesso del committente è valido se l'inadempimento dell'appaltatore (in questo caso, un significativo ritardo nei lavori) è prevalente rispetto a quello del committente (un parziale mancato pagamento). La sentenza ha inoltre chiarito che le nuove norme sui tassi di interesse non si applicano retroattivamente ai procedimenti già in corso.

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 31906/2024, ha rigettato il ricorso di una società contro accertamenti fiscali per operazioni inesistenti. La Corte ha confermato che l'Amministrazione finanziaria può provare la fittizietà delle operazioni tramite presunzioni gravi, precise e concordanti. Una volta fornita tale prova, l'onere di dimostrare l'effettiva esistenza della prestazione si sposta sul contribuente, per il quale non è sufficiente esibire la sola fattura.

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 31746/2024, ha rigettato il ricorso di una società contro un accertamento fiscale per operazioni inesistenti. La Corte ha confermato che spetta all'Amministrazione Finanziaria provare, anche tramite presunzioni, la fittizietà delle operazioni. Una volta fornita tale prova, la semplice esibizione di fatture e pagamenti da parte del contribuente non è sufficiente a dimostrare l'effettività della prestazione, in quanto tali documenti sono spesso utilizzati proprio per mascherare la frode.

La Corte di Cassazione ha stabilito che la risoluzione consensuale di una cessione di crediti, inserita in un'operazione di factoring pro solvendo, rientra nel campo di applicazione dell'IVA come prestazione di servizi finanziari. Di conseguenza, in virtù del principio di alternatività IVA/Registro, l'atto sconta l'imposta di registro in misura fissa e non proporzionale. Questa sentenza chiarisce un importante aspetto della tassazione factoring, favorendo i contribuenti contro la pretesa dell'Agenzia delle Entrate di applicare un'imposta proporzionale.

La Suprema Corte ha dichiarato inammissibile la richiesta di revocazione di una sentenza della Cassazione relativa a degli adeguamenti pensionistici. I ricorrenti sostenevano che la Corte avesse commesso un errore di fatto, ignorando un debito preesistente stabilito da una sentenza del 1994. La Corte ha chiarito che non vi è stato alcun errore fattuale; la sua decisione precedente si basava sull'interpretazione giuridica secondo cui la successiva capitalizzazione del fondo pensione aveva estinto l'obbligazione di debito. Questo rappresenta un disaccordo su basi legali (errore di giudizio), non un motivo valido per la revocazione.

La Corte di Cassazione ha respinto un ricorso per revocazione contro una propria ordinanza, chiarendo la netta distinzione tra l'errore di fatto, che consente la revocazione, e l'errore di giudizio, che non la ammette. Il caso riguardava una pretesa di pagamento per la perequazione di una pensione aziendale, che la Corte aveva già ritenuto estinta a seguito della capitalizzazione del fondo pensione. I ricorrenti lamentavano un errore di fatto, ma la Corte ha stabilito che le loro censure riguardavano in realtà l'interpretazione e la valutazione giuridica dei fatti, configurando un inammissibile tentativo di ottenere un nuovo giudizio nel merito.

Una società ha presentato ricorso in Cassazione contro una decisione tributaria sfavorevole. Tuttavia, il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché non è stato depositato il relativo avviso di ricevimento della notifica postale. La Suprema Corte ha ribadito che la mancata produzione di tale documento equivale a una notifica inesistente, impedendo al giudice di esaminare il caso nel merito.