Art. 366-bis Codice di Procedura Civile — Sezione Prima Civile

La Corte di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso di un'imprenditrice contro un istituto bancario in una controversia su presunta usura e nullità di un'ipoteca. La decisione si fonda su vizi procedurali gravi, come la genericità dei motivi, la proposizione di questioni nuove non discusse nei precedenti gradi di giudizio e la mancata specifica contestazione delle ragioni della Corte d'Appello. Questo caso evidenzia l'estremo rigore formale richiesto per un ricorso per cassazione.

La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 13832/2024, ha stabilito che in un appalto pubblico, la sospensione dei lavori causata dalla mancanza di autorizzazioni che l'ente appaltante doveva ottenere è illegittima. Di conseguenza, l'impresa appaltatrice ha diritto a un risarcimento automatico e presuntivo per le spese generali e il mancato utile, senza la necessità di fornire una prova specifica del danno subito.