Interesse Del Creditore

Un'impresa edile, in ritardo di 84 giorni nella consegna di un'opera pubblica, si vede applicare una pesante penale dal Comune committente. La Corte d'Appello riduce la sanzione, ritenendo che il successivo ritardo del Comune stesso nel collaudo dimostrasse un suo scarso interesse alla puntualità. La Cassazione ribalta la decisione, stabilendo un principio fondamentale: la valutazione per la riduzione penale contrattuale deve basarsi esclusivamente sull'interesse del creditore al momento della firma del contratto. I fatti successivi, come il comportamento del committente, sono irrilevanti. Di conseguenza, il Comune vince il ricorso e la causa torna in Appello per una nuova valutazione basata su questo criterio.

Un accordo transattivo prevedeva una penale di 250 euro per ogni giorno di ritardo nel pagamento. A seguito dell'inadempimento, il creditore ha richiesto oltre 300.000 euro. Le imprese debitrici si sono opposte, chiedendo la riduzione della penale. La Corte di Cassazione ha confermato la decisione dei giudici di merito, stabilendo la legittimità della riduzione clausola penale quando questa è manifestamente eccessiva. Il potere del giudice è discrezionale e deve basarsi sull'interesse del creditore all'adempimento, non sui tassi di usura. La richiesta del creditore è stata quindi respinta e la penale dimezzata.

Una società edile ha impugnato la propria dichiarazione di fallimento, sostenendo la carenza di interesse del creditore a procedere, manifestata dalla sua assenza in un'udienza cruciale. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, stabilendo che la mancata comparizione non equivale a una rinuncia implicita all'istanza. L'ordinanza chiarisce che l'interesse del creditore a promuovere l'azione fallimentare e la sussistenza dello stato di insolvenza sono valutati dal giudice sulla base di tutti gli elementi processuali, non solo sulla presenza delle parti in udienza. La Corte ha confermato lo stato di insolvenza della società basandosi su un'ingente debitoria, protesti e inattività prolungata.