La Corte di Cassazione ha confermato la condanna di un Comune al risarcimento danni per sospensione illegittima dei lavori a favore di un'azienda appaltatrice. La sospensione, inizialmente legittima, è diventata illecita a causa del prolungato ritardo del Comune nell'approvare una variante progettuale. Il principio chiave stabilito è che il danno subito dall'impresa, come le spese generali e il mancato utile, si considera 'presuntivo'. Questo significa che l'azienda non deve fornire una prova specifica del danno, poiché esso è una conseguenza automatica e diretta del fermo cantiere ingiustificato. Il Comune ha quindi perso la causa ed è stato obbligato a risarcire l'azienda.
Continua »