Appalto Di Opere Pubbliche

La Corte d'Appello di Venezia ha confermato la legittimità della risoluzione di un appalto di opere pubbliche per abbandono del cantiere da parte dell'impresa. I giudici hanno chiarito che le riserve non iscritte tempestivamente nel registro contabile sono inammissibili e che, in un appalto a corpo, il prezzo globale rimane vincolante nonostante eventuali discrepanze nel computo metrico.

Un'Azienda Appaltatrice ha chiesto il pagamento per lavori di rifacimento di una scuola e lo svincolo di una garanzia. Il Comune Committente ha contestato vizi e difetti nelle opere. La Corte di Cassazione ha confermato l'accertato inadempimento appaltatore, dichiarando inammissibili sia il ricorso principale dell'azienda che quello incidentale del Comune. La sentenza ribadisce che l'inadempimento appaltatore giustifica il mancato pagamento e può impedire lo svincolo della garanzia, anche in assenza di collaudo formale. Le spese legali sono state interamente compensate tra le parti.

Un Ente pubblico e un'impresa firmano un contratto per un appalto di opere pubbliche. Durante il cantiere avvengono varie sospensioni dei lavori ed esecuzioni di opere aggiuntive. L'appaltatore richiede maggiori compensi azionando la tutela arbitrale, ottenendo un parziale accoglimento. L'Ente impugna il lodo contestando il pagamento delle varianti non autorizzate e la suddivisione delle spese processuali. La Corte d'Appello conferma il compenso per i lavori extra ma addebita maggiori spese all'Ente. La Cassazione chiarisce che nell'appalto di opere pubbliche i lavori extra indispensabili, tempestivamente riservati, collaudati e nei limiti di budget vanno pagati. Tuttavia, la Cassazione accoglie il ricorso dell'Ente sulla ripartizione delle spese arbitrali e dichiara inammissibile la richiesta dell'impresa.

Un ente locale affida lavori relativi a un appalto di opere pubbliche a un'impresa, concordando una clausola che subordina il pagamento del corrispettivo all'effettivo accredito dei fondi da parte della Regione. A fronte del ritardo regionale, l'impresa richiede il pagamento degli interessi di mora. La Corte d'Appello dichiara nulla la clausola contrattuale, ritenendola lesiva dei diritti dell'appaltatore. La Corte di Cassazione ribalta la pronuncia e stabilisce che, in materia di appalto di opere pubbliche, la clausola che subordina il pagamento della sorte capitale al ricevimento dei fondi pubblici è valida. Essa individua il momento dell'esigibilità del credito e non viola le norme sugli interessi moratori. Tali interessi spettano unicamente se l'ente locale trattiene le somme oltre i termini dopo averle incassate. La sentenza viene quindi cassata con rinvio.

Un Comune ha appaltato i lavori per il rifacimento delle reti idriche a un'associazione temporanea di imprese. A causa di gravi carenze nel progetto esecutivo fornito dall'ente, l'appaltatrice ha interrotto i lavori. Il Comune ha dichiarato la risoluzione del contratto, ma la Corte d'Appello ha ribaltato la decisione, addebitando la colpa all'ente pubblico per non aver fornito un progetto immediatamente cantierabile. La Cassazione ha rigettato il ricorso del Comune, confermando che in caso di risoluzione per inadempimento non si applica la disciplina delle riserve. L'ordinanza ribadisce la centralità della correttezza progettuale nell'appalto di opere pubbliche.