Art. 360 Codice di Procedura Civile

Un'impresa concessionaria di opere pubbliche ha citato in giudizio un ente pubblico e gli assessorati regionali per i danni subiti a causa di gravi ritardi nell'approvazione di una perizia di variante. La Corte di Cassazione, riformando la decisione d'appello, ha chiarito la natura della responsabilità della pubblica amministrazione. Ha stabilito che la responsabilità dell'ente concedente per i ritardi, anche se causati da altri organi consultivi, è di natura contrattuale. Di conseguenza, l'impresa deve solo allegare il ritardo e il danno, mentre spetta all'amministrazione provare che l'inadempimento è dovuto a cause a essa non imputabili.

La Corte di Cassazione ha annullato un provvedimento di trattenimento di un cittadino straniero, soccorso in mare e poi colpito da un decreto di espulsione. La decisione si fonda sul vizio di motivazione apparente, poiché il Giudice di Pace aveva convalidato il trattenimento con una formula stereotipata, senza esaminare le difese specifiche presentate dal ricorrente. La Corte ha ribadito che una motivazione graficamente esistente ma priva di un reale percorso logico-giuridico equivale a un'assenza di motivazione e viola la legge.

Un professionista ha perso il diritto al compenso per cure odontoiatriche a causa della prescrizione presuntiva. La Corte di Cassazione ha confermato che il termine di tre anni per richiedere il pagamento decorre dalla conclusione della prestazione, non dalla data della fattura. Poiché la richiesta di pagamento è stata inviata oltre tre anni dopo la fine delle cure, il credito è stato considerato estinto.

La Corte di Cassazione ha annullato un decreto di convalida del trattenimento di un cittadino straniero perché basato su una motivazione apparente. Il Giudice di Pace aveva utilizzato una formula generica e stereotipata, senza analizzare le specifiche difese del ricorrente. Secondo la Corte, tale modo di operare viola il requisito minimo costituzionale della motivazione, rendendo il provvedimento nullo, soprattutto quando si incide sulla libertà personale.

La Corte di Cassazione ha annullato il decreto di un Giudice di Pace che convalidava il trattenimento di un cittadino straniero. La decisione è stata cassata per 'motivazione apparente', in quanto il giudice di merito aveva utilizzato una formula stereotipata senza valutare la situazione specifica, come il possesso di un passaporto valido, che avrebbe potuto giustificare misure alternative meno restrittive.

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso di un'azienda agricola, confermando che i benefici contributivi legati ai contratti di riallineamento retributivo non sono applicabili se l'accordo provinciale di riferimento è stato stipulato oltre il termine perentorio del 31 dicembre 2000. La successiva proroga normativa consentiva solo alle aziende di aderire ad accordi già esistenti, non la creazione di nuovi accordi territoriali.

La Corte di Cassazione ha confermato la legittimità di un'operazione di trasferimento ramo azienda, rigettando il ricorso di alcuni lavoratori. Al centro della controversia vi era il requisito dell'autonomia funzionale di un punto vendita ceduto. La Corte ha stabilito che, per un valido trasferimento, è sufficiente un'autonomia organizzativa e gestionale che consenta all'unità di operare in modo indipendente, anche se coordinata con una sede centrale per aspetti come budget e strategie generali.

Un lavoratore, dopo aver ricevuto una somma cospicua in base a una sentenza di primo grado, si è visto ridurre l'importo in appello. La Cassazione ha confermato che l'obbligo di restituzione delle somme percepite in eccedenza sorge automaticamente dalla riforma della sentenza, anche senza un ordine esplicito del giudice, respingendo il ricorso del lavoratore.

In una controversia su un contratto di associazione in partecipazione, la Corte di Cassazione ha stabilito che il calcolo degli utili da distribuire all'associato deve basarsi sul principio di cassa. Pertanto, i ricavi derivanti da vendite non effettivamente incassate, a causa dell'insolvenza del debitore, non possono essere inclusi nel rendiconto finale come utili. La Corte ha cassato la precedente sentenza che aveva applicato il principio di competenza, rimandando il caso alla Corte d'Appello per un nuovo calcolo.

Un cittadino ha impugnato una cartella di pagamento per spese di giustizia, perdendo in primo e secondo grado. Il suo successivo ricorso in Cassazione è stato dichiarato inammissibile. La Corte Suprema ha stabilito che, essendo il ricorso identico a numerosi altri già proposti e decisi, non vi erano i presupposti per un esame nel merito, applicando il principio contro le liti seriali. Questa decisione ribadisce l'importanza del principio di inammissibilità del ricorso in Cassazione per deflazionare il contenzioso.

Un lavoratore ricorre in Cassazione contestando una precedente sentenza, ma il suo appello viene dichiarato inammissibile. La Corte Suprema stabilisce l'improcedibilità del ricorso perché l'appellante ha depositato solo il dispositivo della sentenza impugnata, e non la copia integrale autentica, violando un requisito essenziale.

La Corte di Cassazione ha annullato l'ordinanza di convalida del trattenimento di un cittadino straniero a causa di una motivazione apparente da parte del Giudice di Pace. La decisione del giudice di merito è stata ritenuta nulla perché basata su formule stereotipate, senza un'effettiva analisi delle difese presentate, violando così l'obbligo di fornire una motivazione concreta e comprensibile, specialmente in casi che limitano la libertà personale.

Un cittadino straniero, richiedente asilo in Bulgaria, è stato oggetto di un ordine di trattenimento in Italia. La Corte di Cassazione ha annullato la convalida di tale ordine a causa della motivazione apparente fornita dal Giudice di Pace, il quale non aveva adeguatamente considerato le specifiche obiezioni della difesa riguardo l'illegittimità del presupposto decreto di espulsione.

Una società è stata dichiarata fallita per un debito ereditato tramite un trasferimento d'azienda, originariamente mascherato da conferimento in natura. La Cassazione ha confermato che in una cessione d'azienda debiti fraudolenta, l'acquirente risponde anche se i debiti non sono registrati nei libri contabili, specialmente quando manca una reale distinzione tra le parti. La conoscenza effettiva del debito da parte dell'acquirente diventa quindi decisiva.

Un locatore ha presentato ricorso in Cassazione contro una sentenza della Corte d'Appello in una complessa controversia di locazione. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché non rispettava il principio di autosufficienza. Il ricorrente lamentava l'omessa pronuncia su diverse domande economiche, ma non ha indicato con precisione negli atti dove e come tali domande fossero state presentate e mantenute nei gradi di merito. La Suprema Corte ha stabilito che non è suo compito ricercare gli atti nei fascicoli precedenti per verificare la fondatezza del motivo, portando alla declaratoria di inammissibilità ricorso per cassazione e alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese legali.

La Corte di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso di un figlio che, dopo aver perso in primo e secondo grado sostenendo di essere il conduttore originario di un immobile, ha cambiato la sua tesi in Cassazione, affermando di essere succeduto nel contratto del padre. Questo cambiamento costituisce un inammissibile mutamento del titolo della domanda, poiché introduce una linea difensiva completamente nuova mai proposta nei precedenti gradi di giudizio.

La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 11491/2024, chiarisce che in un contratto di appalto, se le modifiche richieste dal committente sono così radicali da causare uno stravolgimento contrattuale, la richiesta di maggior compenso da parte dell'appaltatore non è soggetta al rigido regime delle riserve. Il caso riguardava un progetto il cui valore è passato da 460.000 a oltre 2,4 milioni di euro. La Corte ha stabilito che tali opere costituiscono di fatto un nuovo appalto, rendendo inapplicabile la clausola sulle riserve del contratto originario e affermando il diritto dell'appaltatore a un giusto compenso per i lavori extra.

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile un ricorso per mancanza di specificità. L'appellante contestava le modalità di compensazione tra crediti reciproci, ma ha omesso di criticare in modo mirato la motivazione della Corte d'appello, violando così l'onere di specificità del ricorso previsto dal codice di procedura civile.

La Corte di Cassazione ha stabilito che in un appalto opere pubbliche, se il contratto prevede specificamente la possibilità di una consegna frazionata dei lavori e offre all'appaltatore la facoltà di recesso come unico rimedio per i ritardi, l'impresa che non esercita tale diritto non può successivamente richiedere un risarcimento per i danni subiti. Il caso riguardava una società di costruzioni che, a fronte di ritardi nella consegna delle aree per la ristrutturazione di un ospedale, aveva richiesto un indennizzo. La Corte ha rigettato il ricorso, confermando che la clausola contrattuale specifica prevale sulla disciplina generale dell'inadempimento.

La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 11493/2024, ha rigettato il ricorso di un contribuente, ritenuto amministratore di fatto di una società, che contestava la validità di atti sanzionatori. Il contribuente lamentava la mancata allegazione del Processo Verbale di Constatazione (PVC) richiamato negli atti, sostenendo una violazione del suo diritto di difesa. La Corte ha stabilito che la motivazione per relationem è legittima quando l'atto richiamato è noto o conoscibile dal contribuente. In questo caso, essendo il ricorrente un amministratore di fatto e avendo ricevuto gli avvisi di accertamento che riportavano i contenuti essenziali del PVC, il suo diritto di difesa non è stato leso.