Art. 360 Codice di Procedura Civile

L'Agenzia delle Entrate ha emesso un avviso di accertamento contro una società per l'utilizzo di fatture per operazioni inesistenti relative alla costruzione di un capannone. I giudici di merito hanno confermato l'inesistenza delle operazioni, evidenziando che l'impresa costruttrice non aveva dipendenti né attrezzature idonee. Tuttavia, l'ufficio tributario ha impugnato la decisione in Cassazione lamentando che il giudice d'appello non si fosse pronunciato sulla questione della non operatività della società contribuente. La Corte di Cassazione, con ordinanza interlocutoria, ha rinviato la causa a nuovo ruolo per formulare una proposta complessiva che esamini tutte le questioni sollevate dalle parti.

L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la decisione che la obbligava a pagare l'intero importo di un Rimborso IRPEF sisma (pari al 90% delle imposte versate per il triennio 1990-1992) a favore di una contribuente, nonostante una sentenza definitiva. L'Amministrazione finanziaria sosteneva di poter dimezzare il pagamento al 50% a causa del superamento dei fondi statali stanziati. La Corte di Cassazione, rilevando la pendenza di una questione di legittimit costituzionale sulla norma che prevede tale riduzione, ha deciso di non decidere immediatamente. Con questa ordinanza interlocutoria, la Suprema Corte ha rimesso la causa alla pubblica udienza della quinta sezione civile, rinviando la decisione finale in attesa del pronunciamento della Corte Costituzionale.

L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la decisione della Commissione Tributaria Regionale che aveva dichiarato inammissibile il suo appello per difetto di specificità. Il giudice di secondo grado riteneva che l'ufficio si fosse limitato a riproporre le stesse difese del primo grado senza muovere critiche specifiche alla sentenza. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del fisco, stabilendo che la specificità dei motivi di appello è rispettata anche quando l'amministrazione finanziaria si limita a ribadire la legittimità del proprio atto impositivo già difesa in primo grado. Questo principio deriva dal carattere devolutivo pieno del processo tributario di secondo grado, che impone un riesame completo del merito della causa. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio.

L'Agenzia delle Entrate ha emesso un'intimazione di pagamento nei confronti di una Contribuente. La CTP ha annullato l'atto per difetto di delega di firma. L'Agenzia ha impugnato la decisione in appello, limitandosi a difendere la regolarità della firma. La CTR ha ritenuto che, non avendo l'Ufficio espressamente riproposto il merito della pretesa, questo fosse rinunciato. La Cassazione ha accolto il ricorso del Fisco, chiarendo che l'appello dell'Amministrazione contro una decisione di rito non comporta alcuna rinuncia. La pretesa tributaria in appello resta pienamente valida poiché l'onere di riproporre le eccezioni non accolte grava solo sull'appellato e non sull'appellante. La sentenza è stata cassata con rinvio alla CTR Campania.

Un istituto di credito ha agito in giudizio contro gli eredi di un proprio promotore finanziario deceduto. Il promotore aveva truffato diversi clienti, costringendo la banca a risarcirli tramite accordi transattivi. La Corte d'Appello aveva respinto la domanda della banca, ritenendo non provati i singoli illeciti e reputando insufficienti le transazioni prodotte. La Corte di Cassazione ha invece accolto il ricorso della banca, evidenziando che i giudici di secondo grado hanno omesso di esaminare le dettagliate prove e descrizioni delle condotte illecite fornite dall'istituto nei propri atti. La sentenza è stata cassata con rinvio per un nuovo esame dei fatti. Il caso si concentra sulla responsabilità del promotore finanziario e sul diritto di regresso della banca.

Una società produttrice ha richiesto decreti ingiuntivi contro una società cliente per ottenere il pagamento di differenze tariffarie basate su un nuovo listino. La cliente si è opposta contestando la modifica unilaterale del prezzo. I giudici di merito hanno accolto l'opposizione poiché il nuovo listino non era mai stato concordato tra le parti. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso della produttrice, confermando che le variazioni dei prezzi richiedono sempre il consenso bilaterale. Inoltre, la Corte ha rigettato la richiesta di interruzione del processo per fallimento della produttrice, precisando che nel giudizio di legittimità il fallimento sopravvenuto non arresta la causa.

Un committente affidava all'appaltatore la costruzione di un prefabbricato, versando un acconto. Di fronte alla mancata esecuzione dei lavori, il committente chiedeva la risoluzione per inadempimento. L'appaltatore si difendeva sostenendo che vi fosse stato un recesso dal contratto di appalto da parte del cliente e chiedeva l'indennizzo previsto dalla legge. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'appaltatore, confermando che spetta a quest'ultimo dimostrare rigorosamente il recesso del committente. La Suprema Corte ha chiarito che la mancata collaborazione del cliente non equivale a un recesso automatico e che le prove testimoniali generiche non possono essere sanate dal giudice. Vince il committente, che ottiene la restituzione dell'acconto.

Una società committente affida in appalto a un'impresa edile la ristrutturazione di uno stabilimento balneare. Successivamente, emergono gravi vizi nei lavori relativi a impianti, coperture e scogliera. Le parti si rivolgono a un collegio arbitrale, che quantifica i danni e riduce il compenso dovuto all'appaltatrice. L'impresa, poi fallita, propone l'impugnazione del lodo arbitrale davanti alla Corte d'Appello e, in seguito, in Cassazione, lamentando l'omessa denuncia dei vizi e difetti di motivazione. La Corte di Cassazione rigetta il ricorso, confermando che la valutazione dei fatti e delle prove spetta esclusivamente agli arbitri. La Corte chiarisce che l'impugnazione del lodo arbitrale non può trasformarsi in un terzo grado di giudizio per riesaminare il merito della vicenda, a meno che la motivazione dei giudici privati non sia del tutto inesistente o apparente.

Una coppia di acquirenti rivendica la proprietà di alcuni terreni acquistati con atto pubblico. La moglie di un occupante si oppone, chiedendo l'accertamento dell'acquisto per usucapione. La donna fonda la richiesta su una scrittura privata del 1975 e su un precedente accordo del 1966, qualificati come preliminari di vendita. La Corte di Cassazione rigetta il ricorso della donna. I giudici chiariscono che il contratto preliminare trasferisce solo la detenzione e non il possesso del bene. Di conseguenza, non è possibile invocare l'usucapione e contratto preliminare per unire i periodi di godimento del fondo, poiché manca un titolo idoneo a trasferire la proprietà. La ricorrente perde la causa e deve pagare le spese legali.

Un'azienda committente si oppone al decreto ingiuntivo ottenuto da un'impresa edile per il pagamento di lavori di ristrutturazione, lamentando vizi e chiedendo l'applicazione della penale per il ritardo nella consegna. I giudici di merito riducono la somma dovuta ma escludono la penale, ritenendo che le varianti in corso d'opera abbiano annullato i termini di consegna originari. La Cassazione accoglie il ricorso dell'azienda. La Corte stabilisce che, in un contratto di appalto privato, il giudice non può recepire acriticamente la consulenza tecnica d'ufficio se contestata specificamente. Inoltre, per escludere la penale da ritardo, il giudice deve verificare se le varianti apportate siano effettivamente così importanti da stravolgere il piano dei lavori originario. La sentenza viene cassata con rinvio.

Un Ente Consortile ha richiesto a una Società Contribuente il pagamento di contributi consortili. Dopo alterne vicende giudiziarie sull'onere della prova del vantaggio specifico arrecato al fondo, l'Ente Consortile ha deciso di presentare formale rinuncia al ricorso per cassazione, accettata dalla controparte. La Corte di Cassazione ha dichiarato l'estinzione del giudizio e ha stabilito che, in caso di rinuncia, non si applica il raddoppio del contributo unificato, poiché tale sanzione si applica solo nei casi di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione.

Il Contribuente ha impugnato la decisione della Commissione Tributaria Regionale che confermava la regolarità della notifica di una cartella di pagamento. Il Contribuente sosteneva che la firma apposta sull'avviso di ricevimento della raccomandata fosse falsa. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, stabilendo che per contestare la firma del destinatario su un avviso di ricevimento è indispensabile proporre una querela di falso. L'avviso di ricevimento, redatto dall'agente postale, costituisce infatti un atto pubblico coperto da fede pubblica fino a querela di falso, rendendo inammissibile una semplice contestazione verbale o generica in giudizio.

L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la decisione che riconosceva a un contribuente colpito dal terremoto del 1990 in Sicilia il diritto al rimborso delle imposte versate in eccedenza. L'amministrazione sosteneva che le nuove leggi, che riducono al 50% i rimborsi per carenza di fondi, dovessero applicarsi anche ai processi in corso. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, stabilendo che il diritto al **rimborso imposte sisma 1990** non viene cancellato dalle nuove norme sui limiti di spesa. Tali limiti quantitativi operano solo nella successiva fase di effettivo pagamento (esecuzione o ottemperanza) e non bloccano il riconoscimento del diritto del cittadino durante la causa. Il contribuente vince definitivamente la causa.

Un'azienda riceve in prestito d'uso dell'oro da un fornitore, garantito da una banca tramite un credito documentario qualificato come contratto autonomo di garanzia. L'azienda non restituisce l'oro e la banca, dopo aver pagato il fornitore, chiede il rimborso all'azienda e ai suoi fideiussori. Il credito viene poi ceduto a una società di gestione crediti. I debitori contestano la cessione e i tassi di interesse applicati. La Corte di Cassazione dichiara il ricorso inammissibile. I giudici confermano che il contratto autonomo di garanzia è del tutto indipendente dai rapporti sottostanti tra le parti. Di conseguenza, le contestazioni sul conto corrente o sul rapporto di fornitura non possono bloccare il diritto della banca di ottenere il rimborso di quanto pagato al fornitore.

Una società holding ha impugnato il rifiuto dell'esenzione fiscale sulle plusvalenze derivanti dalla vendita di quote di una società partecipata. La società partecipata gestiva due rami d'azienda: uno agricolo (dato in affitto) e uno dedicato a matrimoni ed eventi. I giudici di merito avevano negato l'applicazione del Regime PEX, ritenendo l'attività non commerciale basandosi solo sul fatturato del ramo agricolo. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso della holding. I giudici hanno stabilito che, per verificare la natura commerciale o immobiliare della società ai fini dell'esenzione, non si deve guardare al fatturato o all'attività svolta, ma al valore corrente degli immobili impiegati rispetto all'attivo patrimoniale complessivo. La sentenza è stata annullata con rinvio per un nuovo esame.

Il liquidatore di una società cooperativa ha impugnato la dichiarazione dello stato di insolvenza, sostenendo di aver saldato i debiti fiscali successivamente alla sentenza e che nessun creditore avesse richiesto l'ammissione al passivo. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. I giudici hanno chiarito che, per le società in liquidazione, lo stato di insolvenza si valuta con un criterio puramente statico. Non rileva la presenza di inadempimenti esterni o la disponibilità di credito, ma unicamente lo squilibrio patrimoniale: l'attivo deve essere sufficiente a garantire l'integrale e paritario soddisfacimento di tutti i creditori. Nel caso specifico, l'attivo era quasi inesistente e i bilanci non venivano depositati da anni, confermando il dissesto economico della cooperativa.

Una coppia di coniugi ha costituito un fondo patrimoniale per proteggere i propri immobili. I creditori, due istituti bancari, hanno promosso un'azione revocatoria fondo patrimoniale per dichiarare inefficace tale atto. Il Tribunale ha accolto la domanda delle banche. I debitori hanno proposto appello, ma la Corte d'Appello lo ha dichiarato inammissibile perché generico e non conforme alle nuove regole dell'art. 342 c.p.c. La Corte di Cassazione ha confermato questa decisione, rigettando il ricorso dei coniugi. La Suprema Corte ha ribadito che l'appello non è una semplice ripetizione delle difese di primo grado, ma richiede una critica specifica e mirata contro la sentenza impugnata. I debitori perdono definitivamente la causa e devono pagare le spese legali.

La Corte di Cassazione ha confermato il fallimento di un consorzio in liquidazione, dichiarando inammissibile il ricorso dell'ex presidente. Il giudice ha chiarito che l'accertamento dell'insolvenza società in liquidazione richiede una verifica statica del patrimonio. Bisogna valutare se l'attivo sia sufficiente a soddisfare integralmente tutti i creditori. Nel caso specifico, i crediti vantati dal consorzio erano incerti e legati a una causa risarcitoria ancora in corso. Di conseguenza, tali somme non potevano essere considerate come elementi attivi concreti e realizzabili. La Suprema Corte ha ribadito che la valutazione del patrimonio deve basarsi sulla concretezza, sull'attualità e sulle reali tempistiche di realizzo dei beni, respingendo le contestazioni del ricorrente.

Il Cittadino ha richiesto l'equa riparazione per l'irragionevole durata di un processo penale, in cui si era costituito parte civile, e del successivo giudizio civile per la liquidazione dei danni. La Corte d'Appello ha riconosciuto un indennizzo parziale, considerando ragionevole una durata di tre anni per la fase civile. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del Cittadino, stabilendo che il giudizio civile di liquidazione costituisce la prosecuzione di quello penale e che la sua durata ragionevole deve essere di regola pari a un solo anno. Inoltre, la Suprema Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso dell'Amministrazione della Giustizia, confermando che la sospensione feriale dei termini si applica anche al termine semestrale per proporre la domanda di equa riparazione. La causa è stata rinviata per un nuovo calcolo dell'indennizzo.

L'Agenzia delle Entrate ha rettificato la rendita catastale proposta da una società energetica per un impianto eolico, includendo nel calcolo la torre di sostegno in acciaio. La società ha impugnato l'atto, sostenendo che la torre sia esente in quanto componente essenziale del macchinario. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso del fisco, confermando che la torre di sostegno non è una semplice costruzione edile ma una parte integrante e attiva dell'aerogeneratore. Di conseguenza, ai sensi della legge di stabilità 2016, essa va esclusa dal calcolo della rendita catastale pale eoliche. Vince la società proprietaria dell'impianto, che non dovrà pagare le imposte sulla torre.