Art. 1455 Codice Civile — Anno 2026

Un dipendente di un'azienda di recapito è stato licenziato per aver utilizzato il furgone aziendale per scopi personali, interrompendo ripetutamente il servizio per intrattenersi con una collega. Il lavoratore ha impugnato il provvedimento, ritenendolo sproporzionato. La Corte di Cassazione ha confermato la legittimità del licenziamento per giusta causa. I giudici hanno stabilito che la condotta, per la sua gravità e intenzionalità, ha rotto in modo irreparabile il vincolo di fiducia con l'azienda, rendendo impossibile la prosecuzione del rapporto di lavoro. L'uso improprio dei beni aziendali e l'interruzione di un pubblico servizio sono stati ritenuti elementi decisivi.

Un acquirente firma un contratto preliminare per un immobile e versa una cospicua caparra, ma scopre gravi abusi edilizi. Si rifiuta di procedere al rogito e chiede la restituzione del doppio della caparra. La venditrice sana gli abusi solo in corso di causa, modificando però l'immobile. La Cassazione dà ragione all'acquirente, stabilendo che la sanatoria tardiva non cancella il grave inadempimento iniziale. La valutazione sulla gravità degli abusi edilizi nel contratto preliminare va fatta al momento della scadenza prevista per il rogito, considerando l'interesse originario dell'acquirente. La motivazione del giudice che ignora questi aspetti è considerata 'apparente' e quindi nulla.

Un'impresa edile, incaricata di ammodernare un porto, accumula gravi ritardi. Il Ministero committente procede alla risoluzione contratto d'appalto per inadempimento. L'impresa si oppone, attribuendo la colpa dei ritardi al Ministero e chiedendo il pagamento di somme extra (riserve) e danni. La Corte di Cassazione dà ragione al Ministero, confermando che la risoluzione era legittima. La Corte stabilisce che, essendo l'impresa la principale responsabile dei ritardi, non solo perde l'appalto ma anche il diritto a qualsiasi pagamento aggiuntivo. La sua grave negligenza ha reso la risoluzione del contratto inevitabile e giustificata.

Un consulente cita in giudizio un'azienda per ottenere una penale di 60.000 euro, prevista in caso di recesso dal contratto. L'azienda si difende sostenendo di aver interrotto il rapporto non per un semplice recesso, ma a causa della totale inattività del professionista, configurando una vera e propria risoluzione per inadempimento. La Corte di Cassazione dà ragione all'azienda. Viene stabilito che se una parte è gravemente inadempiente, l'altra ha il diritto di risolvere il contratto. In questo scenario, la clausola sulla penale per recesso non si applica, perché la fine del rapporto è causata dalla colpa di chi non ha eseguito la prestazione. Il consulente perde la causa.

Una coppia firma un preliminare per una villa, versando una cospicua caparra. Scoperti gravi problemi, come un'azione legale del vicino e l'assenza di agibilità, chiedono di recedere dal contratto. La Corte d'Appello emette una sentenza contraddittoria: dichiara il contratto valido ma, allo stesso tempo, ordina ai venditori di restituire la caparra. La Corte di Cassazione interviene, annullando questa decisione per 'motivazione apparente'. I giudici supremi stabiliscono che è illogico confermare la validità di un contratto e contemporaneamente ordinare restituzioni che presupporrebbero il suo scioglimento. La causa dovrà essere decisa di nuovo in modo coerente.

Una coppia di risparmiatori perde i propri soldi investendo in titoli ad alto rischio (Lehman Brothers) tramite un contratto di gestione patrimoniale. La Banca si difende sostenendo che una clausola di 'delega senza preventivo assenso' la esonerava da specifiche comunicazioni. La Cassazione ha dato torto alla Banca, stabilendo che la delega operativa non cancella i fondamentali obblighi informativi dell'intermediario. La mancata e inadeguata informazione sui rischi specifici dei titoli costituisce un grave inadempimento che giustifica la risoluzione dei contratti di acquisto e la condanna della Banca alla restituzione delle somme investite. La tutela del cliente prevale sulla discrezionalità gestionale.

Un investitore acquista titoli ad alto rischio che perdono quasi tutto il loro valore. La banca non lo aveva informato del peggioramento del rating avvenuto poco prima dell'acquisto. La Corte di Cassazione conferma la condanna della banca alla restituzione di oltre 400.000 euro. La sentenza stabilisce che la violazione degli obblighi informativi dell'intermediario finanziario costituisce un grave inadempimento. Tale violazione giustifica la risoluzione dei singoli ordini di acquisto, anche se il contratto generale rimane valido. La mancata trasparenza ha impedito al cliente una scelta consapevole, causando direttamente il suo danno economico.

Una società creditrice presenta una domanda di ammissione al passivo per ottenere la restituzione di acconti e il risarcimento danni, dopo che la curatela fallimentare ha sciolto un contratto di cessione di crediti. La richiesta viene però presentata fuori termine. Il nodo giuridico riguarda la possibilità per il curatore di eccepire la tardività della domanda in una fase avanzata del giudizio. La Corte di Cassazione, riconoscendo la complessità della questione procedurale legata alla **domanda tardiva nel fallimento**, non emette una decisione definitiva. Con un'ordinanza interlocutoria, rinvia il caso a una pubblica udienza per un necessario approfondimento, lasciando di fatto la questione irrisolta.

Una società creditrice si oppone al rigetto di una sua richiesta di risarcimento danni contro un fallimento. La curatela aveva sciolto un contratto di cessione di crediti fiscali. Il Tribunale aveva ammesso la restituzione del prezzo pagato, ma aveva respinto la richiesta di danni qualificandola come domanda ultra-tardiva. La Cassazione, riconoscendo l'elevata complessità della questione, non emette una decisione finale. Ritiene necessario un approfondimento in pubblica udienza sulla distinzione tra domanda di restituzione e di risarcimento, e sui criteri di 'ragionevolezza' del termine per le domande tardive. La decisione è quindi rinviata.

Un Ministero ha tentato la revoca del finanziamento pubblico concesso a un'impresa, contestando il ritardo nel pagamento dei fornitori, pur a fronte di un progetto regolarmente completato. I giudici di merito hanno respinto la richiesta, stabilendo che la scadenza di 14 mesi per saldare le fatture non costituiva un requisito essenziale a pena di decadenza, mancando una specifica sanzione nel bando. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso ministeriale. L'ordinanza ribadisce che l'interpretazione dei bandi e delle circolari spetta esclusivamente al giudice di merito. La Suprema Corte non può sostituirsi a tale valutazione se non vi è una palese violazione dei criteri legali di interpretazione, che nel caso specifico il Ministero non ha saputo dimostrare, limitandosi a proporre una propria lettura alternativa dei fatti.

Una società ha impugnato la revoca del contributo pubblico concessole dal Ministero, sostenendo che, nonostante l'uso di documentazione falsa per ottenere i fondi, gli obiettivi occupazionali e aziendali erano stati raggiunti. L'azienda invocava il principio di proporzionalità, ritenendo la restituzione totale una misura eccessiva. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno confermato che la società non ha dimostrato di aver effettivamente sostenuto le spese per i macchinari né di aver aumentato il capitale sociale. La gravità degli artifici e raggiri utilizzati per simulare i requisiti fa decadere i presupposti stessi dell'agevolazione. Pertanto, la revoca del contributo pubblico è pienamente legittima e non può essere messa in discussione tentando di far rivalutare i fatti alla Suprema Corte.

Una società immobiliare ha richiesto la risoluzione contratto preliminare a causa della mancanza di licenza edilizia e agibilità dell'immobile promesso in vendita. La venditrice ha invocato la propria buona fede, sostenendo di ignorare tali difformità. La Corte di Cassazione ha chiarito che la gravità dell'inadempimento deve essere valutata prioritariamente sotto il profilo oggettivo dell'alterazione dell'equilibrio contrattuale. Se l'immobile non possiede la destinazione d'uso pattuita, l'interesse dell'acquirente è leso indipendentemente dallo stato soggettivo del venditore. La Corte ha inoltre accolto il ricorso sulla determinazione del valore della causa ai fini delle spese legali, stabilendo che esso debba basarsi sull'intero valore del rapporto contrattuale e non solo sulla caparra o sul risarcimento richiesto.

Una società esecutrice ha impugnato la decisione che confermava la risoluzione contratto appalto per gravi ritardi nella realizzazione di un'opera stradale. L'impresa sosteneva che i rallentamenti fossero dovuti a una sorpresa geologica e a carenze progettuali del contraente generale. I giudici di merito hanno invece accertato che i ritardi erano imputabili all'organizzazione dell'esecutrice, già in difetto prima degli imprevisti. La Corte di Cassazione ha confermato la legittimità della risoluzione e l'applicazione della penale, seppur ridotta equitativamente. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile poiché non ha scalfito le diverse ragioni autonome della decisione impugnata e non ha dimostrato la decisività delle prove escluse.

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso di due committenti che avevano esercitato il recesso appalto ai sensi dell'art. 1671 c.c. I ricorrenti contestavano all'impresa edile la violazione del divieto di subappalto e alcune difformità nell'opera, tra cui il posizionamento di una scala. La Corte ha stabilito che il recesso unilaterale del committente è un diritto potestativo che non richiede una giusta causa. Di conseguenza, la violazione del divieto di subappalto non è stata considerata un inadempimento grave tale da giustificare la risoluzione del contratto per colpa dell'impresa o il trattenimento della caparra confirmatoria legata al contratto preliminare di vendita collegato.

La Corte di Cassazione ha confermato l'illegittimità di un licenziamento disciplinare intimato a un lavoratore per una telefonata offensiva rivolta a una responsabile. I giudici di merito avevano ritenuto la condotta un gesto d'impeto privo di reale intento minaccioso, dichiarando la sanzione espulsiva sproporzionata. La Suprema Corte ha ribadito che la valutazione della gravità del fatto e della proporzionalità della sanzione è un accertamento di merito incensurabile in sede di legittimità, purché la motivazione sia logica e rispetti i parametri legali e collettivi.

La Corte di Cassazione ha confermato il diritto alla NASpI per una lavoratrice dimessasi per giusta causa a seguito del mancato versamento dei contributi previdenziali per circa quattro anni. L'ente previdenziale aveva negato l'anticipazione del trattamento, sostenendo l'insussistenza della giusta causa. I giudici hanno invece stabilito che l'omissione contributiva prolungata lede irrimediabilmente il rapporto fiduciario, rendendo legittimo il recesso immediato. La presenza di tutele alternative, come il principio di automaticità delle prestazioni, non sana la gravità della condotta datoriale ai fini della risoluzione del contratto.

La Corte di Cassazione ha confermato il diritto di un lavoratore a percepire la NASpI a seguito di dimissioni per giusta causa. Il dipendente aveva interrotto il rapporto a causa del mancato pagamento sistematico di straordinari, indennità festive e di trasferta. La Suprema Corte ha stabilito che l'inadempimento datoriale, se protratto e cumulato oltre la normale tollerabilità, integra la giusta causa, rendendo irrilevante il principio di immediatezza se inteso in senso assoluto, poiché la valutazione della gravità spetta al giudice di merito.

La Corte di Cassazione ha annullato una sentenza d'appello relativa a un contratto preliminare di compravendita immobiliare. Il caso riguardava il legittimo esercizio del diritto di recesso da parte della promissaria acquirente a causa dell'assenza dei venditori al rogito, della mancanza del certificato di destinazione urbanistica e della presenza di abusi edilizi. La Suprema Corte ha stabilito che l'inadempimento può essere considerato grave anche se il termine per la stipula non è essenziale. Inoltre, ha chiarito che la presenza di vizi e difformità strutturali, che rendono l'immobile diverso da quello pattuito, impedisce l'esecuzione in forma specifica del contratto.

La Corte di Cassazione ha confermato la legittimità delle dimissioni per giusta causa presentate da un lavoratore a causa del mancato versamento dei contributi previdenziali per 16 mesi. Nonostante la tutela del principio di automaticità delle prestazioni, l'omissione contributiva protratta lede il nesso fiduciario tra le parti, rendendo intollerabile la prosecuzione del rapporto.

La Corte di Cassazione ha confermato che l'obbligo DURC appalti è una condizione essenziale per il pagamento dei corrispettivi nei contratti di servizi con la Pubblica Amministrazione. Nel caso esaminato, una società richiedeva canoni per servizi di telecomunicazione, ma l'ente pubblico si è opposto per irregolarità contributiva. La Corte ha stabilito che, trattandosi di appalto, il possesso del documento è obbligatorio per legge e per contratto.