Un'impresa edile aveva richiesto a un Comune il risarcimento dei danni per l'illegittima sospensione dei lavori di un'opera pubblica, includendo una specifica voce per le maggiori spese generali. La Corte d'Appello, pur riconoscendo un risarcimento, aveva ignorato questa specifica richiesta. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'impresa, stabilendo che la mancata decisione su una domanda precisa costituisce un vizio di 'omessa pronuncia'. Ha inoltre sancito un principio fondamentale: il risarcimento spese generali appalto è una componente automatica e presuntiva del danno da sospensione illegittima. La sentenza è stata quindi annullata e la causa rinviata per un nuovo esame.
Continua »